Umowa dodatkowa do Umowy Koncesji na roboty budowlane

Prawo

budowlane

Kategoria

umowa

Instrukcja

Priorytetowo wypełnij: nazwy i dane obu stron (pełne nazwy firm, NIP/KRS/REGON, imiona, nazwiska i stanowiska reprezentantów), daty zawarcia umowy dodatkowej i głównej, tytuł i rodzaj umowy głównej oraz powód sporządzenia aneksu. Koniecznie określ przedmiot aneksu (w załączniku nr 1), termin wykonania i zasady wynagrodzenia. Uzupełnij też postanowienia o karach, podwykonawcach i sądzie właściwym.

Dane

adres, dane rejestrowe firmy, data, data dokumentu głównego, dodatkowe oświadczenie, dodatkowe postanowienia dotyczące terminu, firma, liczba, lista załączników, nazwa dokumentu głównego, nip, obowiązki strony b, odnośniki do przepisów, oświadczenie strony b, podstawa prawna umowy, postanowienia dotyczące kar umownych, postanowienia dotyczące podwykonawców, powód umowy dodatkowej, reprezentant a, reprezentant b, rodzaj umowy, strona a, strona b, termin, tytuł umowy, zasady wynagrodzenia