Umowa roboty budowlane

Prawo

budowlane

Kategoria

umowa

Instrukcja

Najpierw nadaj umowie numer (Sygnatura), datę i miejscowość. Koniecznie uzupełnij dane stron (nazwa/imię, nazwisko, adres, identyfikator podatkowy/PESEL, adres do korespondencji, reprezentanci). Wpisz skróty nazw stron. Określ przedmiot umowy, termin zakończenia i wartość (liczbowo i słownie). Ustal sposób i termin płatności oraz kary umowne. Wskaż osoby do kontaktu. Pozostałe pola, np. dodatkowe postanowienia, wypełnij w razie potrzeby.

Dane

adres, adres do korespondencji, adres email, czynności, data, dodatkowe informacje o przedmiocie dokumentu, dodatkowe informacje o wartości, dodatkowe postanowienia dotyczące kar umownych, dodatkowe warunki zmiany, dodatkowe załączniki, forma zmiany dokumentu, identyfikator podatkowy/pesel, imię, kwota, liczba egzemplarzy, maksymalna wysokość kar umownych, miejscowość, nazwa/imię i nazwisko, nazwisko, obowiązek 1, obowiązek 2, obowiązek 3, obowiązek 4, obowiązek 5, obowiązek 6, obowiązek 7, obowiązek informowania o zmianach, ograniczenia dotyczące wartości zmian, okres, podstawa prawna postępowania, podstawa realizacji, przedmiot dokumentu, przepisy prawa, skutki odstąpienia, sposób płatności, stanowisko/stopień pokrewieństwa, strona a skrót, strona b skrót, sygnatura, sąd właściwy, słownie, telefon, termin płatności, treść dodatkowych postanowień, tryb postępowania, waluta, warunki nałożenia kary umownej, warunki odstąpienia dla, warunki zabezpieczenia, warunki zmiany, współpraca stron, zasady określania wartości, zasady potrącania kar umownych, zasady realizacji, zasady zmiany wysokości wynagrodzenia