Umowa o roboty budowlane

Prawo

cywilne

Kategoria

umowa

Instrukcja

Aby wygenerować umowę o roboty budowlane, koniecznie uzupełnij dane stron: formy prawne, NIPy, adresy, imiona, nazwiska i stanowiska reprezentantów. Określ przedmiot umowy, terminy rozpoczęcia i zakończenia prac oraz wynagrodzenie (kwota cyfrowo i słownie). Ustal kary umowne i sąd właściwy. Priorytetowe są dane identyfikujące strony i precyzujące zakres umowy (przedmiot, terminy, wynagrodzenie).

Dane

adres, bank, data, definicja wykonania przedmiotu umowy, forma dokumentowania płatności, forma prawna, gwarancja, ilość egzemplarzy umowy, imię, kary umowne dla, koszty, kwota, kwota słownie, miejscowość, nazwa strony 1, nazwa strony 2, nazwisko, nip, numer konta, obowiązki dotyczące udostępnienia, odpowiedzialność za stan techniczny, oświadczenie o doświadczeniu i wiedzy, podpis, porządek na placu budowy, postanowienia dotyczące odrzucenia protokołu, postanowienia dotyczące odsetek, postanowienia dotyczące opóźnień, postanowienia dotyczące zmiany terminu, przedmiot umowy, przepisy prawa, stanowisko, sąd właściwy, termin, termin rozpoczęcia prac, termin sporządzenia protokołu odbioru, termin wystawienia faktury, termin zakończenia prac, udostępnienie pomieszczeń, warunki dotyczące materiałów i urządzeń, zobowiązania dotyczące wykonania