Umowa na świadczenie usługi pomocy technicznej

Prawo

zamówienia

Kategoria

umowa

Instrukcja

Koniecznie wypełnij dane stron: nazwy firm, adresy, NIP, REGON, KRS, reprezentantów. Określ rodzaj usługi i przedmiot umowy (opis, załączniki, harmonogram). Ustal wynagrodzenie (sposób obliczenia, terminy płatności), termin realizacji i kary umowne. Ważne: data, miejsce zawarcia i podpisy obu stron. Pozostałe pola uzupełnij wedle potrzeb.

Dane

adresy do korespondencji, data, data wejścia w życie i czas obowiązywania umowy, dodatkowe postanowienia dotyczące dokumentów, dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu umowy np. harmonogram, dział, forma korespondencji, forma zabezpieczenia, ilość egzemplarzy, imię, informowanie o opóźnieniach, inne kary umowne, kary umowne za opóźnienie, krs, lista dokumentów z pierwszeństwem, lista załączników, maksymalna wysokość kar umownych, miejsce realizacji przedmiotu umowy, miejscowość, nazwa dokumentu, nazwa firmy, nazwisko, nieważność postanowień, nip, numer załącznika, odpowiedzialność z tytułu rękojmi, odszkodowanie, okres rękojmi, opis przedmiotu umowy, opóźnienie w realizacji, oświadczenia i obowiązki wykonawcy, oświadczenia i obowiązki zamawiającego, podstawa wystawienia faktur, postanowienia nieuregulowane, prawo właściwe, procedura akceptacji raportu końcowego, przedstawiciele stron, przeniesienie praw autorskich, przypadki odstąpienia od umowy, raport końcowy, raporty miesięczne, regon, rodzaj usługi, rozwiązywanie sporów, sposób dokonywania płatności, sposób obliczenia wynagrodzenia, sąd rejonowy, termin płatności, termin realizacji usługi, termin wystawienia faktur, ubezpieczenie oc, ulica, usuwanie wad, uzasadnienie zawarcia umowy, wyczerpanie roszczeń, wyjątki od zasady poufności, wysokość zabezpieczenia, zasady obliczania wynagrodzenia, zasady poufności, zasady zmiany umowy, załączniki, zmiana adresu, zmiana stawki vat, zwrot zabezpieczenia