Umowa w sprawie warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową
- Prawo
budowlane
- Kategoria
umowa
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia daty i miejsca zawarcia umowy w odpowiednich polach. Następnie należy wpisać pełną nazwę firmy będącej zarządcą drogi oraz imię i nazwisko osoby reprezentującej zarządcę. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane inwestora, w tym nazwę firmy, adres siedziby, numer wpisu do rejestru, identyfikator podatkowy wraz z numerem, identyfikator statystyczny wraz z numerem oraz imię, nazwisko i stanowisko osoby reprezentującej inwestora. W paragrafie pierwszym należy podać podstawę prawną zawarcia umowy oraz opisać inwestycję niedrogową, wraz z adresem nieruchomości, na których będzie realizowana. W paragrafie drugim należy szczegółowo opisać inwestycję drogową, w tym jej zakres i adres nieruchomości, na której będzie realizowana. W paragrafie trzecim należy wymienić roboty drogowe, roboty na infrastrukturze technicznej oraz inne roboty składające się na zakres rzeczowy inwestycji drogowej. Należy również zaznaczyć, że szczegółowy rodzaj i zakres robót określi uzgodniony przez zarządcę projekt budowlany wykonany przez inwestora. W tym paragrafie należy również zawrzeć informację o udzieleniu przez zarządcę prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane. Należy również uwzględnić postanowienia dotyczące odstąpienia od realizacji inwestycji niedrogowej. W paragrafie czwartym należy określić termin realizacji inwestycji drogowej i zgłoszenia gotowości do przekazania jej zarządcy. Należy również określić warunki ewentualnego przedłużenia terminu oraz szczegóły dotyczące wniosku o przedłużenie. W paragrafie piątym należy podać wartość kosztorysu inwestorskiego inwestycji drogowej, a także ewentualne postanowienia dotyczące zabezpieczenia kosztów, wykonania zastępczego i przeniesienia praw autorskich. W kolejnych paragrafach należy określić szczegółowe obowiązki inwestora i zarządcy, zasady odpowiedzialności i kontroli, procedurę powiadamiania i ewentualną cesję, postanowienia umowy z wykonawcą, obowiązki stron przy przekazaniu inwestycji, kary umowne, zabezpieczenie kar umownych oraz zasady zwrotu zabezpieczeń i przejęcia praw i obowiązków. W razie potrzeby należy dodać dalsze paragrafy. Na końcu umowy obie strony powinny złożyć podpisy.
- Dane
adres, czynność, dodatkowe postanowienia dotyczące terminu, firma, identyfikator podatkowy, identyfikator statystyczny, imię, kary umowne, kwota, nazwisko, numer identyfikatora podatkowego, numer identyfikatora statystycznego, numer rejestru, obowiązki inwestora, obowiązki inwestora i zarządcy przy przekazaniu, obowiązki zarządcy, odpowiedzialność i kontrola, okres, opis, opis inwestycji, opis inwestycji drogowej, postanowienia umowy z wykonawcą, powiadamienia i cesja, przeniesienie praw autorskich, przepis prawny, rejestr, stanowisko, szczegóły dotyczące wniosku o przedłużenie, warunki przedłużenia terminu, wykonanie zastępcze, zabezpieczenie kar umownych, zabezpieczenie kosztów, zwrot zabezpieczeń i przejęcie praw i obowiązków
Umowa dotycząca warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych spowodowanych inwestycją niedrogową. Dokument określa szczegóły realizacji Inwestycji Drogowej na nieruchomościach, związane z koniecznością prawidłowego powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym. Strony: Zarządca - Imię Nazwisko oraz Inwestor - Imię Nazwisko.
UMOWA
w sprawie
określenia szczegółowych warunków budowy lub przebudowy dróg publicznych
spowodowanych inwestycją niedrogową
zawarta w [OKRES]
w dniu [OKRES]
pomiędzy:
1. [FIRMA] (zarządca drogi) reprezentowanym przez [IMIĘ] [NAZWISKO]
zwanym dalej „Zarządcą”,
a
[FIRMA] z siedzibą [ADRES],
wpisaną do [REJESTR] pod numerem [NUMER REJESTRU], o [IDENTYFIKATOR PODATKOWY]
[NUMER IDENTYFIKATORA PODATKOWEGO], [IDENTYFIKATOR STATYSTYCZNY] [NUMER IDENTYFIKATORA STATYSTYCZNEGO],
reprezentowaną przez: [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO],
zwanym dalej „Inwestorem”,
łącznie zwanymi „Stronami”,
§1
Mając na względzie, regulację [PRZEPIS PRAWNY] oraz fakt, iż Inwestor realizować będzie inwestycję
Niedrogową polegającą na [OPIS INWESTYCJI] na nieruchomościach położonych w [ADRES]
oraz, że budowa Inwestycji Niedrogowej, wiąże się z koniecznością jej prawidłowego
powiązania z istniejącym układem komunikacyjnym Strony postanowiły zawrzeć niniejszą
Umowę.
§2
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest ustalenie zakresu i szczegółowych warunków
wykonania przez Inwestora Inwestycji Drogowej tj. [OPIS INWESTYCJI DROGOWEJ] na
nieruchomości [ADRES], która to [CZYNNOŚĆ] jest niezbędna w celu
zapewnienia przez Inwestora w ramach prowadzonej Inwestycji Niedrogowej, prawidłowej
obsługi komunikacyjnej tej inwestycji.
2. Zakres opisany w ust. 2 Inwestor zobowiązuje się wykonać własnym staraniem i na własny
koszt.
§3
1. Na Zakres Rzeczowy Inwestycji Drogowej składają się w szczególności następujące
roboty:
1) roboty drogowe obejmujące:
[OPIS]
2) roboty na infrastrukturze technicznej obejmujące:
[OPIS]
3) inne obejmujące:
[OPIS]
2. Szczegółowy rodzaj i zakres robót niezbędnych do wykonania Inwestycji Drogowej określi
uzgodniony przez Zarządcę projekt budowlany wykonany i opracowany przez Inwestora.
3. Zarządca udziela Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomościami, określonymi w
§2 ust. 1 niniejszej Umowy, na cele budowlane w celu zrealizowania Inwestycji Drogowej.
4. Strony zgodnie oświadczają, iż realizacja Inwestycji Drogowej wynika i jest ściśle
związana z realizacją Inwestycji Niedrogowej, a w przypadku odstąpienia Inwestora od
realizacji Inwestycji Niedrogowej nie będzie on zobowiązany do realizacji Inwestycji
Drogowej. O odstąpieniu od realizacji Inwestycji Niedrogowej Inwestor jest zobowiązany
powiadomić Zarządcę przed upływem terminu , o którym mowa w §4 ust. 1, niniejszej
Umowy, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W takim przypadku Strony rozwiążą
niniejszą Umowę za porozumieniem Stron. Porozumienie, o którym mowa w zdaniu
poprzednim wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§4
1. Inwestor zobowiązany jest do zrealizowania Inwestycji Drogowej jak i zgłoszenia
Zarządcy gotowości do przekazania zrealizowanej Inwestycji Drogowej w terminie do dnia
[OKRES].
2. Strony potwierdzają, że termin, o którym mowa w ust. 1 może ulec przedłużeniu na
pisemny wniosek Inwestora złożony przed jego upływem w przypadku [WARUNKI PRZEDŁUŻENIA TERMINU].
3. [SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE WNIOSKU O PRZEDŁUŻENIE].
4. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TERMINU].
§5
1. Strony zgodnie oświadczają, że Inwestor przedłoży wraz z projektem budowlanym, o
którym mowa w § 3 ust. 2 niniejszej Umowy kosztorys inwestorski Inwestycji Drogowej,
której Wartość określona została przez Strony na kwotę [KWOTA] (słownie:
[KWOTA]) brutto.
2. [ZABEZPIECZENIE KOSZTÓW].
3. [WYKONANIE ZASTĘPCZE].
4. [PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH].
§6
1. Strony zobowiązują się w sposób terminowy i należyty wykonywać swoje zobowiązania
wynikające z niniejszej Umowy.
2. [OBOWIĄZKI INWESTORA].
3. [OBOWIĄZKI ZARZĄDCY].
§7
[ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KONTROLA].
§8
[POWIADOMIENIA I CESJA].
§9
[POSTANOWIENIA UMOWY Z WYKONAWCĄ].
§10
[OBOWIĄZKI INWESTORA I ZARZĄDCY PRZY PRZEKAZANIU].
§11
[KARY UMOWNE].
§12
[ZABEZPIECZENIE KAR UMOWNYCH].
§13
[ZWROT ZABEZPIECZEŃ I PRZEJĘCIE PRAW I OBOWIĄZKÓW].
[DALSZE PARAGRAFY W ZALEŻNOŚCI OD POTRZEB]
Umowa precyzuje zakres Inwestycji Drogowej, prawa do dysponowania nieruchomościami, obowiązki Stron, terminy realizacji. Ustala również kary umowne i zabezpieczenia. Dokument pełen szczegółów dotyczących realizacji inwestycji infrastrukturalnej.