Klauzula umowna o odstąpieniu od umowy
- Prawo
budowlane
- Kategoria
umowa
- Klucze
likwidacja firmy, odstąpienie od umowy, opóźnienie, przerwanie robót, umowa o roboty budowlane, upadłość firmy, warunki odstąpienia
Klauzula umowna o odstąpieniu od umowy to kluczowy element umowy regulujący prawa i obowiązki stron w przypadku konieczności rezygnacji z zawartego porozumienia. Zapewnia ona klarowne ramy postępowania oraz określa ewentualne konsekwencje związane z odstąpieniem od umowy. W niniejszym dokumencie przedstawione są warunki oraz procedury odstąpienia od zawartej umowy w sposób zgodny z obowiązującym prawem.
Umowa o roboty budowlane(wyciąg)
§ 17
1. Oprócz przypadków przewidzianych prawem, Budowlani Sp. z o.o. może odstąpić od niniejszej Umowy bądź jej niewykonanej części:
1) w razie gdy Inwestor Jan Kowalski nie rozpocznie wykonywania robót w ciągu 14 dni od przekazania mu placu budowy, za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie Inwestora Jan Kowalski lub siły wyższej;
2) w razie gdy Inwestor Jan Kowalski przerwie wykonywanie robót na okres co najmniej 30 dni, za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie Inwestora Jan Kowalski lub siły wyższej;
3) w razie gdy opóźnienie w realizacji robót przez Inwestor Jan Kowalski trwa dłużej niż 60 dni w stosunku do harmonogramu, o którym mowa w § 3 pkt 2, za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie Inwestora Jan Kowalski lub siły wyższej;
4) w razie powierzenia przez Inwestor Jan Kowalski robót podwykonawcy bez zgody Budowlani Sp. z o.o. wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie;
5) w razie wykonywania robót niezgodnie z ustawą, umową oraz sztuką budowlaną – jeżeli pomimo wezwania Inwestora Jan Kowalski do zmiany sposobu wykonania oraz usunięcia wad, Inwestor Jan Kowalski w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do tego wezwania;
6) w razie otwarcia likwidacji Inwestora Jan Kowalski;
7) w razie złożenia przez Inwestor Jan Kowalski wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź podjęcia czynności w celu zawarcia układu.
2. Oprócz przypadków przewidzianych prawem, Inwestor Jan Kowalski może odstąpić od niniejszej Umowy lub jej niewykonanej części:
a) w razie gdy Budowlani Sp. z o.o. opóźni się z przekazaniem Inwestorowi Janowi Kowalskiemu placu budowy co najmniej 7 dni w stosunku do terminu, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie Budowlani Sp. z o.o. lub siły wyższej;
b) w razie opóźnienia w zapłacie faktur częściowych za wykonane roboty – jeżeli opóźnienie w zapłacie trwa dłużej niż 14 dni, a bezskuteczne okazało się pisemne wezwanie do zapłaty zaległości w terminie 7 dni;
c) w razie gdy przerwa w realizacji robót, spowodowana z przyczyn niedotyczących Budowlani Sp. z o.o., trwa dłużej niż 3 miesiące;
d) w razie otwarcia likwidacji Budowlani Sp. z o.o.;
e) w razie złożenia przez Budowlani Sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie jego upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego bądź podjęcia czynności w celu zawarcia układu.
3. Z prawa do odstąpienia od Umowy każda ze Stron może skorzystać w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny to uzasadniającej, nie później niż do 31.12.2024.
Klauzula umowna o odstąpieniu od umowy pełni istotną rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa prawnych stron umowy. Dzięki niej możliwe jest skuteczne uregulowanie kwestii odstąpienia i minimalizacja potencjalnych sporów. Dokument ten stanowi ważną część umowy, chroniąc interesy wszystkich zaangażowanych stron.