Umowa o zastępstwo inwestycyjne

Prawo

budowlane

Kategoria

umowa

Klucze

budynku mieszkalnego, garażem dwustanowiskowym, harmonogram inwestycji, inwestor, inwestor zastępczy, kary umowne, prawa i obowiązki, raportowanie, robót budowlanych, ubezpieczenie, umowa o zastępstwo inwestycyjne, wynagrodzenie, zabezpieczenie

Umowa o zastępstwo inwestycyjne określa warunki dotyczące reprezentowania inwestora przez osobę trzecią w transakcjach finansowych. Dokument precyzuje zadania, obowiązki i uprawnienia zastępcy oraz określa warunki wynagrodzenia za świadczone usługi. W umowie powinny być także zawarte klauzule dotyczące ochrony danych oraz informacji poufnych.

UMOWA O ZASTĘPSTWO INWESTYCYJNE

Zawarta w dniu 20.07.2023 (słownie: dwudziestego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego) pomiędzy:

1. Anna Kowalska, zamieszkała ul. Polna 12, 00-001 Warszawa, legitymująca się dowodem osobistym serii ABC 123456, [PESEL]: 90010112345,

zwanym dalej INWESTOREM;

a

2. Jan Nowak, zamieszkały ul. Kwiatowa 2, 00-002 Warszawa, legitymujący się dowodem osobistym serii DEF 654321, [PESEL]: 85020245678,

działającym w imieniu i na rzecz spółki pod firmą "Bud-Invest Sp. z o.o." z siedzibą w (ul. Słoneczna 33, 00-003 Warszawa, [REGON]: 123456789, [NIP]: 123-456-78-90),

zwanym dalej INWESTOREM ZASTĘPCZYM.

§ 1.

Oświadczenia stron

1. Inwestor jest właścicielem niezabudowanej nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 123/4 o obszarze 1000 m2 (słownie: tysiąc) położnej w Warszawie, gmina Warszawa, powiat Warszawa, województwo Mazowieckie, obręb Mokotów, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW WA1W/00000000/1.

2. Inwestor Zastępczy oświadcza, że posiada niezbędne umiejętności i kwalifikacje do wykonania określonych niniejszą umową robót budowlanych.

§ 2.

Przedmiot umowy

Inwestor oświadcza, że powierza Inwestorowi Zastępczemu obowiązek wykonania czynności zastępstwa inwestycyjnego przy inwestycji polegającej na przygotowaniu i realizacji obiektu budowlanego w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z wbudowanym garażem dwustanowiskowym na nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej umowy, a Inwestor Zastępczy przyjmuje do wykonania czynności zastępstwa procesowego inwestycji polegającej na przygotowaniu i realizacji obiektu budowlanego w postaci budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z poddaszem użytkowym wraz z wbudowanym garażem dwustanowiskowym na nieruchomości opisanej w § 1 niniejszej umowy.

§ 3.

Zadanie inwestora zastępczego

Przedmiotem niniejszej umowy będzie pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego, w ramach której Inwestor Zastępczy będzie wykonywał i zarządzał szeregiem czynności zmierzających do realizacji obiektu budowlanego opisanego w § 2 niniejszej umowy, a w szczególności będzie to:

1) przygotowanie i przekazanie wykonawcom terenu budowy wraz z kompletną dokumentacją;

2) uzyskanie pozwolenia na budowę;

3) rzetelny wybór wykonawców, podwykonawców;

4) nadzór inwestorski;

5) nadzór nad bezpieczeństwem i przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, BHP;

6) przygotowanie i zarządzenie umowami na dostawę energii elektrycznej, wody, energii cieplnej niezbędnych do prac budowlanych;

7) analiza kosztów inwestycji, zestawień kwartalnych;

8) merytoryczna i rachunkowa analiza dokumentów rozliczeniowych;

9) pisemne informowanie Inwestora o przebiegu i postępie inwestycji;

10) przygotowanie i zarządzenie umowami z wykonawcami;

11) przeprowadzanie odbiorów rozliczeń częściowych;

12) przeprowadzanie częściowych odbiorów robót po zakończonym każdym etapie prac;

13) przygotowywanie dokumentacji do odbioru końcowego;

14) pisemne powiadomienie Inwestora o końcowym odbiorze prac;

15) uzyskanie odbioru technicznego wybudowanego obiektu budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

16) całkowite rozliczenie kosztów inwestycji;

17) archiwizowanie wszelkiej dokumentacji;

18) przeprowadzanie przeglądów gwarancyjnych, pogwarancyjnych i po okresie rękojmi;

19) przekazanie kompletnej dokumentacji Inwestorowi po zakończeniu inwestycji;

20) naliczanie wykonawcom kar umownych za nieterminowe kończenie robót budowlanych;

21) reprezentowanie Inwestora przed wszelkimi osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz organami administracyjnymi w sprawach związanych z prowadzoną inwestycją i uzyskiwanie wszelkich niezbędnych dokumentów administracyjnych, w tym decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień.

§ 4.

Czas trwania umowy

Strony umowy zgodnie postanawiają, że niniejsza umowa została zawarta na czas określony, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy do dnia 20.07.2024.

§ 5.

Pełnomocnictwa

1. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał czynności zastępstwa inwestycyjnego w imieniu i na rachunek Inwestora zgodnie z art. 734 KC.

2. Inwestor Zastępczy będzie wykonywał swoje czynności na podstawie niniejszej umowy i w granicach udzielonych mu przez Inwestora pełnomocnictw.

3. Pełnomocnictwa, o których mowa powyżej, będą udzielane Inwestorowi Zastępczemu niezwłocznie, lecz nie później niż 7 dni, licząc od dnia zgłoszenia pisemnie takiej potrzeby.

4. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do należytej staranności w zakresie czynności objętych udzielonymi pełnomocnictwami, dokonując czynności w ochronie interesu Inwestora.

§ 6.

Prawa i obowiązki Inwestora

Inwestor i Inwestor Zastępczy postanawiają, że Inwestor będzie miał prawo do:

1) uczestniczenia przy częściowych i końcowych odbiorach robót budowlanych;

2) uzyskiwania wszelkich informacji o przebiegu inwestycji;

3) zgłaszania zastrzeżeń i uwag;

4) posiadania głosu decydującego w zakresie czynności objętych inwestycją.

§ 7.

Inwestor i Inwestor Zastępczy postanawiają, że do obowiązków Inwestora będzie należało:

1) terminowe regulowanie wszelkiej płatności za wykonane roboty budowlane i materiały na podstawie wystawionych faktur doręczonych Inwestorowi;

2) terminowe regulowanie wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego;

3) pokrywanie kosztów inwestycji;

4) udzielanie pełnomocnictw Inwestorowi Zastępczemu związanych z realizacją inwestycji;

5) przygotowanie, zatwierdzenie i dostarczenie Inwestorowi Zastępczemu harmonogramu prac, w terminie do dnia zawarcia umowy;

6) zapewnienie środków finansowych na zadania inwestorskie w terminach i kwotach określonych w harmonogramie;

7) uczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych;

8) zatwierdzanie niezbędnej dokumentacji dostarczanej przez Inwestora Zastępczego;

9) współpraca z Inwestorem Zastępczym.

§ 8.

Dokumentacja

Inwestor zobowiązuje się, do:

1) udostępnienia Inwestorowi Zastępczemu w terminie 3 dni roboczych, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy, wszelkich danych i materiałów, które okażą się niezbędne do prawidłowego wykonania powierzonych zadań;

2) przekazywania wszelkich dodatkowych dokumentów w tym samym terminie w trakcie trwania inwestycji;

3) zapewnienia pomieszczenia i urządzeń niezbędnych do prawidłowego pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego.

§ 9.

Osoby uprawnione

Inwestor oświadcza, że osobami uprawnionymi do bezpośredniego nadzoru inwestycji z jego ramienia będą Piotr i Paweł. Każda z tych osób będzie uprawniona do samodzielnego działania.

§ 10.

Prawa i obowiązki Inwestora Zastępczego

Inwestor Zastępczy oświadcza, że zobowiązuje się do wykonywania powierzonych obowiązków z najwyższą starannością jako podmiot świadczący usługi o charakterze profesjonalnym, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. W związku z tym jest on zobowiązany do podejmowania wszelkich działań, aby inwestycja przebiegała prawidłowo, terminowo i zgodnie z harmonogramem.

§ 11.

Odpowiedzialność za wykonawców

1. Inwestor Zastępczy oświadcza, że zobowiązuje się pozyskać wykonawców, którzy będą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Ponadto zobowiązuje się on, że osoby, które będą bezpośrednio przebywały na terenie budowy, będą mieć aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy oraz stosowne przeszkolenia w zakresie BHP uzyskane przed przystąpieniem do realizacji poszczególnych obowiązków.

2. Strony postanawiają, że Inwestor Zastępczy będzie ponosił odpowiedzialność za działania i/lub zaniechania osób, wykonujących inwestycję, jak i za własne działania i/lub zaniechania.

3. Inwestor oświadcza, że bezpośrednio odpowiedzialne za realizację inwestycji będą następujące osoby:

a) Tomasz;

b) Marcin;

c) Adam,

przy czym każda z tych osób może zostać zastąpiona przez inną osobę za uprzednią pisemną zgodą Inwestora. Wskazane osoby nie będą wykonywały podobnych funkcji na rzecz innych podmiotów podczas obowiązywania niniejszej umowy.

4. Inwestor Zastępczy dokonuje sprawdzenia kosztorysów oraz faktur wystawianych przez wszystkie podmioty w toku realizacji inwestycji, a także protokołów odbioru w ciągu 7 dni roboczych od daty ich złożenia przez wykonawcę.

§ 12.

Harmonogram inwestycji

Do obowiązków Inwestora Zastępczego będzie należało przygotowanie harmonogramu inwestycji, z uwzględnieniem terminów wykonania poszczególnych robót budowlanych dla wykonawców i terminów płatności dla Inwestora.

Przygotowany harmonogram inwestycji Inwestor Zastępczy zobowiązuje się przedstawić do zaopiniowania i zatwierdzenia Inwestorowi w terminie 7 dni, licząc od dnia przekazania danych i materiałów niezbędnych do jego przygotowania.

§ 13.

Raporty

1. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do składania Inwestorowi pisemnych raportów z realizacji inwestycji. Są to:

1) miesięczny raport o stanie zaawansowania inwestycji oraz przestrzeganiu terminów jej terminowości w stosunku do harmonogramu wykonywania robót z harmonogramem; raport ten zawiera ponadto informację o kosztach, terminach płatności, jakości wykonywanych robót przez wykonawców oraz o ewentualnych zagrożeniach inwestycji – jest on składany w terminie do 7 dnia każdego miesiąca;

2) etapowe raporty o zakończeniu kolejnych etapów prac – składane w terminie 14 dni, licząc od dnia zakończenia danego etapu;

3) raport o zdarzeniach mających wpływ na terminowość i kosztorys inwestycji – składany w terminie 3 dni, licząc od dnia zaistnienia zdarzenia;

4) raport o wszelkich istotnych informacjach związanych z realizacją inwestycji;

5) raport wraz z dokumentacją fotograficzną o postępie inwestycji – składany raz na 6 miesięcy.

2. Brak przedstawienia raportów, o których mowa wyżej, wstrzymuje wynagrodzenie Inwestora Zastępczego do czasu ich przedstawienia i jest podstawą do wypowiedzenia niniejszej umowy. Wstrzymanie wypłaty wynagrodzenia dla Inwestora Zastępczego nie stanowi naruszenia umowy przez Inwestora.

3. Inwestor może odmówić zatwierdzenia raportu w terminie 7 dni od dnia jego przedstawienia i pisemnie uzasadnić odmowę.

§ 14.

Wynagrodzenie i płatności

Strony umowy zgodnie postanawiają, że całkowite wynagrodzenie przysługujące Inwestorowi Zastępczemu za wykonanie zadań inwestorskich na podstawie niniejszej umowy wynosi 20000 zł. Wynagrodzenie określone powyżej jest kwotą netto, a należny podatek VAT w stawce obowiązującej będzie naliczany każdorazowo w miesięcznej fakturze wystawionej przez Inwestora Zastępczego.

§ 15.

Wynagrodzenie, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, obejmuje całość zadań inwestorskich powierzonych Inwestorowi Zastępczemu, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów.

Wynagrodzenie określone powyżej nie obejmuje kosztów postępowań administracyjnych i sądowych.

W razie zmiany kosztów realizacji inwestycji, o których mowa powyżej, wynagrodzenie Inwestora Zastępczego nie będzie renegocjowane.

§ 16.

Wynagrodzenie będzie płatne w miesięcznych równych ratach po 1666,67 zł każda, na podstawie faktur wystawionych przez Inwestora Zastępczego.

Okres rozliczeniowy miesięczny liczy się od 1 dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca następnego.

§ 17.

Strony oświadczają, że:

1) podstawę do wystawienia faktury przez Inwestora Zastępczego za wykonywanie umowy za dany miesiąc stanowi zaakceptowany przez Zamawiającego miesięczny raport rozliczeniowy;

2) faktury płatne będą przez Inwestora przelewem bankowym w ciągu 30 dni, licząc od daty złożenia faktury wraz z miesięcznym raportem, z zastrzeżeniem sytuacji, gdy raport miesięczny zostanie odrzucony przez Inwestora z pisemnym wskazaniem przyczyn;

3) za dzień dokonania płatności uznaje się dzień złożenia dyspozycji przelewu przez Inwestora.

§ 18.

Ubezpieczenie

Inwestor Zastępczy oświadcza, że:

1) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie obejmującym przedmiot Inwestycji na kwotę co najmniej 1000000 zł, stosownie do okazanej kopii polisy ubezpieczeniowej, ważnej do dnia 31.12.2024 roku;

2) zobowiązuje się przedłużyć polisę lub zawrzeć nową po zakończeniu okresu jej obowiązywania na kwotę nie niższą niż 1000000 zł.

§ 19.

Odpowiedzialność

Inwestor Zastępczy będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody spowodowane niewykonaniem lub nieterminowym wykonaniem, lub nienależytym wykonaniem prac przygotowawczych i związanych z realizacją inwestycji przez wykonawców, podwykonawców oraz wszelkich dostawców, chyba że wystąpiły bez winy Inwestora Zastępczego.

§ 20.

Zabezpieczenie

1. Strony zgodnie postanawiają, że zabezpieczeniem należytego pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego i wykonania inwestycji, będzie kwota w wysokości 1000 zł, stanowiąca 5% wynagrodzenia, o którym mowa w § 14.

2. Inwestor Zastępczy zobowiązuje się do wpłacenia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora kwoty, o której mowa powyżej, w wysokości 1000 zł w terminie 3 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy.

3. Inwestor zobowiązuje się do zwrotu kwoty zabezpieczenia na rachunek bankowy wskazany przez Inwestora Zastępczego w terminie 14 dni, licząc od dnia całkowitego rozliczenia inwestycji.

4. Całkowite rozliczenie inwestycji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia zakończenia inwestycji w terminie obowiązywania niniejszej umowy.

§ 21.

Kary umowne

Inwestor oświadcza, że zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wartości niniejszej umowy wraz z odsetkami ustawowymi w razie odstąpienia od umowy przez Inwestora Zastępczego z winy Inwestora w terminie 7 dni, licząc od dnia doręczenia pisemnego oświadczenia Inwestora Zastępczego o odstąpieniu od umowy.

§ 22.

Inwestor Zastępczy oświadcza, że zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej bez względu na wystąpienie lub niewystąpienie szkody po stronie Inwestora:

1) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, w razie odstąpienia od umowy z winy Inwestora Zastępczego;

2) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w razie opóźniania w realizacji inwestycji z winy Inwestora Zastępczego;

3) w wysokości 10% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, w razie niezłożenia Inwestorowi raportu o nagłych zdarzeniach mających wpływ na terminowości i kosztorys inwestycji;

4) w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, za każdy dzień opóźnienia w razie opóźniania w złożeniu raportu miesięcznego i raportu rozliczeniowego, o których mowa w § 13 niniejszej umowy;

5) w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, w razie odstąpienia od umowy przez Inwestora z uwagi na nieprzygotowanie harmonogramu w terminie wskazanym w niniejszej umowie oraz w razie niepodjęcia obowiązków Inwestora Zastępczego w terminie opisanym w niniejszej umowie;

6) w wysokości 20% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy, w razie niewpłacenia zabezpieczenia, o którym mowa w § 12 niniejszej umowy.

Jeżeli kara umowna przekroczy wartość szkody, Inwestor ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.

§ 23.

Odstąpienie od umowy

Strony umowy zgodnie postanawiają, że:

1. Inwestor może od umowy odstąpić bez zapłaty wynagrodzenia, o którym mowa w § 12, Inwestorowi Zastępczemu, gdy:

1) Inwestor Zastępczy nie zapłaci zabezpieczenia w kwocie i terminie opisanym w § 12 niniejszej umowy;

2) nie podejmie on żadnych działań z tytułu niniejszej umowy w terminie 21 dni, licząc od dnia podpisania niniejszej umowy;

3) nie przygotuje on i nie przedstawi do zaopiniowania harmonogramu inwestycji w terminie opisanym w § 12 niniejszej umowy.

2. Inwestor Zastępczy może od umowy odstąpić, gdy:

1) Inwestor nie zaakceptuje harmonogramu w terminie 14 dni, licząc od dnia jego przedstawienia, bez pisemnego uzasadnienia;

2) nie otrzyma od Inwestora danych i materiałów wraz z prawem dysponowania nieruchomością dla celów inwestycyjnych niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy.

3. Skorzystanie z prawa odstąpienia od niniejszej umowy powinno być potwierdzone pismem wraz z podaniem szczegółowo przyczyny i terminu odstąpienia od niniejszej umowy.

§ 24.

Wypowiedzenie umowy

Inwestor może wypowiedzieć niniejszą umowę, jeżeli:

1) z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego opóźnienie w realizacji inwestycji jest dłuższe niż 14 dni w stosunku do harmonogramu inwestycji;

2) z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego przerwa w realizacji inwestycji jest dłuższa niż 14 dni;

3) z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego raporty interwencyjne i miesięczne nie są przedkładane Inwestorowi przez dwa miesiące, ewentualnie jeżeli nie są uzupełnione lub nie zostały naniesione poprawki w raporcie odrzuconym przez Inwestora;

4) Inwestor Zastępczy wykonuje ciążące na nim obowiązki w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy lub wykonuje je w sposób nienależny, niedbały i pomimo dodatkowego wezwania nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania;

5) czynności objęte niniejszą umową są wykonywane przez osoby nieuzgodnione z Inwestorem lub nieposiadające niezbędnych kwalifikacji i uprawnień;

6) z przyczyn leżących po stronie Inwestora Zastępczego nastąpiło narażenie Inwestora na szkodę bądź utratę dobrego imienia;

7) nastąpiło rozpoczęcie likwidacji Inwestora Zastępczego, złożono wniosek o ogłoszenie upadłości Inwestora Zastępczego bądź złożono oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego.

§ 25.

Strony umowy zgodnie postanawiają, że Inwestor Zastępczy ma prawo wypowiedzieć umowę, jeżeli:

1) Inwestor nie zapłacił dwóch kolejnych pełnych faktur, przekraczając okres 14 dni od drugiego terminu płatności;

2) Inwestor nie zatwierdził raportu miesięcznego w terminie 7 dni, licząc od dnia jego złożenia, bez podania pisemnie uzasadnienia.

§ 26.

Jeżeli nastąpi przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Inwestora, to Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za cały ten okres zgodnie z niniejszą umową. Jeżeli przerwa w realizacji inwestycji będzie dłuższa niż 30 dni, to każda ze stron umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu może wypowiedzieć umowę.

§ 27.

Jeżeli nastąpi przerwa w realizacji inwestycji z przyczyn leżących po stronie Inwestora, to Inwestorowi Zastępczemu przysługuje wynagrodzenie za cały ten okres zgodnie z niniejszą umową. Jeżeli przerwa w realizacji inwestycji będzie dłuższa niż 30 dni, to każda ze stron umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu może wypowiedzieć umowę.

§ 28.

W razie złożenia wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, umowa ulega rozwiązaniu z upływem 30 dni, licząc od dnia złożenia wypowiedzenia.

§ 29.

W razie złożenia wypowiedzenia umowy przez którąkolwiek ze stron, rozliczenie powinno nastąpić w terminie 30 dni, licząc od dnia jej rozwiązania.

§ 30.

Postanowienia końcowe

Strony powinny składać sobie oświadczenia związane z umową pod adresem w niej podanym.

§ 31.

1. Zmiana wskazanych powyżej danych adresowych lub numerów faksów nie stanowi zmiany umowy i może być dokonywana przez stronę, której dotyczy, i staje się skuteczna wobec drugiej strony po jej pisemnym zawiadomieniu.

2. Żadna ze stron nie może przenieść swoich uprawnień i obowiązków określonych niniejszą umową ani powierzyć wykonywania niniejszej umowy lub jej części innym osobom/podmiotom.

§ 32.

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie przekazywane wzajemnie informacje i dane mają charakter ściśle poufny i nie mogą być udostępniane osobom trzecim z wyjątkiem uczestników procesu inwestycyjnego w zakresie, który jest niezbędny do prawidłowego wykonania inwestycji. Zakaz ten nie dotyczy udzielania informacji organom kontroli finansowej i organom wymiaru sprawiedliwości w zakresie prowadzonych przez nie postępowań.

§ 33.

Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy powinny być rozwiązywane w trybie negocjacji. Jednakże w razie braku porozumienia, właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Inwestora.

§ 34.

Zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 35.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy KC, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów regulujących umowę zlecenia oraz przepisy ustawy z 07.07.1994 r. PrBud.

§ 36.

Egzemplarze umowy

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

INWESTOR INWESTOR ZASTĘPCZY

Umowa o zastępstwo inwestycyjne to istotny dokument regulujący relacje pomiędzy inwestorem a osobą reprezentującą go w środowisku finansowym. Przed podpisaniem umowy warto dokładnie zapoznać się z jej postanowieniami oraz skonsultować się z prawnikiem w celu zabezpieczenia swoich interesów. Pamiętaj, że umowa o zastępstwo inwestycyjne powinna być sporządzona w formie pisemnej i zawierać klauzule chroniące obie strony.