Umowa konserwacji dźwigu

UMOWA USŁUGI KONSERWACJI DŹWIGU OSOBOWEGO

zawarta w dniu 01.07.2023 pomiędzy:

Global Corporation Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w: Warszawa, ul. Marszałkowska 123, KRS 0000123456, posiadającym NIP 1234567890, numer identyfikacyjny REGON 012345678,

zwanym dalej w treści umowy "Zleceniodawcą", reprezentowanym przez:

Jan Kowalski - Prezesa Zarządu

Anna Nowak - Wiceprezesa Zarządu

a:

Adam Wiśniewski - Lift Service, Poznań, ul. Dworcowa 5, posiadającym NIP 9876543210, zwanym dalej w treści umowy "Wykonawcą"

o następującej treści:

§ 1.

1. Zleceniodawca powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługi konserwacji i serwisowania dźwigu osobowego firmy "Schindler", typ SL-100, nr fabryczny 1234567, który został zamontowany w Warszawa, ul. Marszałkowska 123.

2. W zakres usług określonych w ust. 1 wchodzi:

a) bieżące wykonywanie konserwacji dźwigu w celu zapewnienia jego pełnej sprawności technicznej i bezpieczeństwa eksploatacji - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w tym m.in. przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (UDT),

b) przygotowywanie dźwigu do badania okresowego przez UDT, a także czynny udział w tym badaniu,

c) wykonywanie pomiarów instalacji i obwodów elektrycznych dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT,

d) prowadzenie dokumentacji przeglądów i konserwacji dźwigu w zakresie wymaganym przepisami UDT,

e) uwalnianie pasażerów dźwigu osobowego unieruchomionych awaryjnie, w terminie nie dłuższym niż 2 godzin od chwili zgłoszenia,

f) wyłączenie dźwigu z eksploatacji w przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników oraz niezwłoczne zgłaszanie takich przypadków Zleceniodawcy,

g) pisemne zgłaszanie Zleceniodawcy konieczności wykonania remontów dźwigu i napraw nieobjętych niniejszą umową z podaniem zakresu niezbędnych robót oraz oferowanej ceny ich wykonania przez Wykonawcę,

h) świadczenie usług pogotowia dźwigowego przez całą dobę we wszystkie dni w roku, przy czym w godzinach 22:00 - 6:00 usługi pogotowia będą ograniczone wyłącznie do uwalniania pasażerów uwięzionych w kabinie dźwigu.

§ 2.

1. Wszelkie prace konserwacyjne wymagające unieruchomienia dźwigu Wykonawca będzie wykonywał w godzinach 8:00 - 16:00. Zleceniodawca dopuszcza możliwość wyłączenia dźwigu z eksploatacji w innych godzinach, po uprzednim ich uzgodnieniu ze Zleceniodawcą.

2. Strony wskazują następujące osoby upoważnione do wzajemnych kontaktów roboczych związanych z realizacją niniejszej umowy:

a) z ramienia Zleceniodawcy - Jan Kowalski, +48 123 456 789,

b) z ramienia Wykonawcy - Adam Wiśniewski, +48 987 654 321.

§ 3.

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w §1 Wykonawca będzie otrzymywał zryczałtowane wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1500,00 zł + VAT. Wynagrodzenie to będzie płatne przelewem na podstawie faktury w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. W ramach ww. wynagrodzenia Wykonawca dostarcza materiały niezbędne do prowadzenia bieżącej konserwacji - w tym m.in.: smary, oleje, linki.

3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 nie zawiera kosztów wymiany lub naprawy niesprawnych podzespołów i urządzeń, jakie Wykonawca naprawi lub wymieni w urządzeniach i instalacjach dźwigowych objętych niniejszą umową. Koszty te Wykonawca będzie fakturował odrębnie na podstawie pisemnego zlecenia udzielonego przez Zleceniodawcę określającego rodzaj podzespołów i urządzeń, ich koszt wraz z kosztem naprawy lub wymiany. Zleceniodawca zastrzega sobie prawo udzielenia zlecenia na wykonanie ww. robót innemu podmiotowi za cenę niższą niż cena oferowana przez Wykonawcę. W przypadku wymiany lub naprawy niesprawnych podzespołów i urządzeń o wartości jednostkowej przekraczającej 1000,00 zł netto, do faktury za te czynności Wykonawca dołączy kopię faktury nabycia lub naprawy urządzenia.

4. W rozliczeniach ze Zleceniodawcą Wykonawca będzie naliczał podatek VAT w wysokości obowiązującej w dniu wystawienia faktury.

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie waloryzowane co roku o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowany w Monitorze Polskim przez Prezesa GUS, począwszy od następnego miesiąca po jego opublikowaniu. Zmiany wynagrodzenia w powyższym trybie nie stanowią zmiany umowy.

§ 4.

1. Strony zastrzegają kary umowne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy naliczane od wynagrodzenia w następujących przypadkach i wysokościach:

a) za każdy postój dźwigu w godzinach od 8:00 do 16:00 dłuższy niż 4 godziny Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% miesięcznej ceny brutto konserwacji dźwigu. Nie dotyczy to postojów dźwigu spowodowanych udowodnioną przez Wykonawcę dewastacją dźwigu przez użytkowników, a także postojów spowodowanych uchylaniem się Zleceniodawcy od wykonania niezbędnych napraw lub remontów dźwigu wskazanych uprzednio pisemnie przez Wykonawcę,

b) o ilości i terminach zgłoszonych usterek oraz postojów, jak i naliczonych w związku z tym karach Zleceniodawca będzie zawiadamiał Wykonawcę pisemnie.

2. Wykonawca zapłaci Zleceniodawcy karę umowną w wysokości 2000,00 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy.

3. Zleceniodawca zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 2000,00 zł za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Zleceniodawcy, z zastrzeżeniem § 6 ust. 1.

4. Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania ponad wysokość zastrzeżonych kar umownych oraz na zasadach ogólnych w innych wypadkach nienależytego wykonania niniejszej umowy.

§ 5.

1. Zleceniodawca ma prawo wyłączyć z usług objętych niniejszą umową dźwig wyłączony trwale lub tymczasowo z eksploatacji. Pisemne zawiadomienie w tej sprawie Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym przez Zleceniodawcę zakończeniem konserwacji, przy czym zakończenie to musi nastąpić w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca.

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za konserwację dźwigu wyłączonego z eksploatacji.

3. Zleceniodawca ma prawo przywrócić do eksploatacji dźwig uprzednio wyłączony z eksploatacji. Pisemne zawiadomienie w tej sprawie Zleceniodawca dostarczy Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni przed planowanym przez Zleceniodawcę wznowieniem eksploatacji dźwigu i jego konserwacji.

4. Wykonawca nie może odmówić wznowienia konserwacji, o której mowa w ust. 3, jeżeli Zleceniodawca dopełni wszelkie spoczywające na nim obowiązki wynikające z przepisów Urzędu Dozoru Technicznego - w tym m.in. formalności związane z dopuszczeniem dźwigu do eksploatacji przez UDT. Wykonawca jest zobowiązany czynnie uczestniczyć w badaniu dźwigu przez UDT na okoliczność dopuszczenia do eksploatacji, a za czynności te Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

5. Za ponowne objęcie dźwigu konserwacją Wykonawca będzie otrzymywał wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

6. Wykonawca przedmiot umowy wykona z materiałów własnych i przy użyciu własnego sprzętu oraz narzędzi.

§ 6.

1. Zleceniodawca może odstąpić od umowy w przypadku:

a) gdy Wykonawca wykonuje swoje obowiązki wynikające z niniejszej umowy nieterminowo lub niezgodnie z treścią umowy,

b) utraty przez Wykonawcę wymaganych uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy.

2. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnej, zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 7.

1. Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy sąd właściwy dla Zleceniodawcy.

2. Do wszelkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

3. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem 01.08.2023 i zostaje zawarta na czas nieokreślony.

4. Zmiany treści umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia.

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zleceniodawcy i Wykonawcy.

7. Strony zobowiązują się do wskazania zmian adresów do doręczeń pod rygorem przyjęcia, że korespondencja wysłana pod adres dotychczasowy jest doręczana skutecznie.

ZLECENIODAWCA: WYKONAWCA: