Umowa na wykonanie prac

UMOWA NA WYKONANIE PRAC

związanych z wytwarzaniem produktów (między przedsiębiorstwami)

Warszawa 2023-10-27

Fabryka Mebli "Drewex" Sp. z o.o.,

zwana(a)(e) dalej „Zamawiającym”, reprezentowany(a)(e) przez Prezesa Zarządu Janusza Kowalskiego,

działający(a)(e) na podstawie KRS 0000123456,

z jednej strony, oraz

Zakład Stolarski "Dąb i Sosna" s.c.,

zwany(a)(e) dalej „Wykonawcą”, reprezentowany(a)(e) przez Współwłaściciela Adama Nowaka,

działający(a)(e) na podstawie NIP 1234567890,

z drugiej strony, zwane razem i każda z osobna Stronami, zawarły niniejszą Umowę o następującej treści:

1. Przedmiot Umowy i okres jej obowiązywania

1.1. Zamawiający zleca, a Wykonawca wytwarza produkty Krzesła model "Klasyk" swoimi siłami i środkami z materiału Zamawiającego. Zamawiający zobowiązuje się do przyjęcia pracy i zapłaty za nią.

1.2. Umowa obowiązuje od dnia 2023-11-01 do dnia 2024-01-31.

2. Prawa i obowiązki Stron

2.1. Wytworzone przez Wykonawcę produkty powinny spełniać wymogi określone w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2.2. Zamawiający zapewnia Wykonawcy materiał niezbędny do pracy, zgodnie z otrzymanym zapotrzebowaniem. Za dostarczony materiał płaci Zamawiający.

2.3. Wytworzone produkty Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w Warszawie w uzgodnionej ilości.

2.4. Transport produktów z miejsca przekazania realizuje Zamawiający samodzielnie.

2.5. Wydanie wytworzonych produktów następuje na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego podpisanego przez pełnomocników Stron.

3. Wartość produktów, tryb zapłaty

3.1. Wartość produktów zostanie określona na podstawie wartości materiału dostarczonego przez Zamawiającego i zostanie podana w protokole zdawczo-odbiorczym.

3.2. Zapłata za wykonane prace odbywa się przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego.

4. Odpowiedzialność Stron

4.1. W przypadku przekroczenia przez Wykonawcę terminu wydania produktów, ten zapłaci Zamawiającemu odsetki w wysokości 0,5 % wartości prac (w tym wartości materiału) za każdy dzień spóźnienia, a jeżeli praca nie zostanie zakończona w terminie 30 dni po upływie terminu realizacji zamówienia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, oprócz naliczonych odsetek, karę umowną w wysokości 10 % wartości zamówienia (w tym wartości materiału).

4.2. W przypadku przekroczenia przez Zamawiającego terminu odbioru produktów, ten zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości 0,1 % wartości prac (w tym wartości materiału) za każdy dzień spóźnienia, a przypadku przekroczenia terminu o ponad 14 dni – karę umowną w wysokości 5 % wartości zamówienia (w tym wartości materiału).

4.3. Gdyby w okresie przekroczenia terminu przez Zamawiającego wytworzone produkty uległy w przedsiębiorstwie Wykonawcy uszkodzeniu lub zniszczeniu z przyczyn od Wykonawcy niezależnych (pożar itd.), ryzyko przypadkowego zniszczenia spada na Zamawiającego, który jest zobowiązany do zrekompensowania strat poniesionych przez Wykonawcę.

4.4. Kontrolę jakości wytworzonych produktów przeprowadza Zamawiający podczas przekazania-odbioru odnotowanego w dwustronnym protokole podpisanym przez pełnomocników Stron. W przypadku ujawnienia w konsekwencji ukrytych wad, zostaną one stwierdzone protokolarnie przez powołaną w tym celu komisję w obecności pełnomocnika Wykonawcy. Protokół taki powinien zostać sporządzony nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia przyjęcia produktów przez Zamawiającego.

4.5. Wykonawca odpowiada za nienależytą jakość wykonanych prac odnotowaną w jednym z wymienionych protokołów. Protokół, oprócz innych danych, powinien zawierać:

– ilość skontrolowanych egzemplarzy,

– charakterystykę wad dotyczących jakości wykonanych prac,

– terminy nieodpłatnego usunięcia wad lub wymiany produktów złej jakości na produkty dobrej jakości.

4.6. Za niespełnienie przez Wykonawcę warunków dotyczących jakości oraz odstępstwa od innych warunków Umowy, co spowodowałoby pogorszenie pracy, bądź ujawnienie innych wad w pracach, Zamawiający ma prawo zażądać zapłacenia kary umownej w wysokości 2 % wartości niewłaściwie wykonanych produktów.

4.7. W przypadku przekroczenia terminu zapłaty za zrealizowane zamówienie Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę w wysokości 0.2 % wartości zamówienia za każdy dzień przekroczenia.

4.8. Oprócz kary umownej każda ze Stron ma prawo ściągnąć z drugiej Strony straty poniesione z jej winy, z potrąceniem kary umownej (odsetek).

4.9. W przypadku, gdyby rozwiązanie powstałych kontrowersji okazało się niemożliwe na mocy ugody między Stronami, kwestie sporne zostaną przekazane w trybie przewidzianym prawem do rozpatrzenia przez sąd arbitrażowy.

5. Warunki końcowe

5.1. Niniejszą Umowę sporządzono w języku polskim, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Obydwa egzemplarze posiadają jednakową moc prawną. Każda ze Stron dysponuje jednym egzemplarzem.

5.2. W przypadku różnic w interpretacji warunków niniejszej Umowy decydujące znaczenie będzie miała polska wersja językowa.

6. Dane teleadresowe, bankowe i identyfikacyjne Stron

Zamawiający: Wykonawca:

Fabryka Mebli "Drewex" Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 1 00-001 Warszawa KRS: 0000123456 NIP: 1231231213 Bank: 12 3456 7890 1234 5678 9012 3456 Zakład Stolarski "Dąb i Sosna" s.c. ul. Sosnowa 2 01-012 Warszawa NIP: 1234567890 REGON: 123456789 Bank: 98 7654 3210 9876 5432 1098 7654

7. Podpisy Stron:

Zamawiający .............................. M.P. Wykonawca .............................. M.P.