Umowa wymiany usług

Prawo

cywilne

Kategoria

umowa

Klucze

faktury vat, forma pisemna, kodeks cywilny, rozstrzyganie sporów, staranność, sąd właściwy, tajemnica handlowa, umowa wymiany usług, wynagrodzenie, zmiany umowy, świadczenia

Umowa wymiany usług jest zawarta pomiędzy dwiema stronami i określa warunki świadczenia określonych usług. Dokument precyzyjnie określa prawa i obowiązki stron oraz warunki rozwiązania umowy, w tym ewentualne kary umowne. Ważne jest również określenie zakresu usług objętych umową oraz warunków finansowych i regulacji własności intelektualnej.

Umowa wymiany usług

W dniu 20.03.2024 r. w Warszawie pomiędzy:

(1) Cyber Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marszałkowskiej 12, miasto: Warszawa, NIP: 5213647895, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000258741, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 złotych,

zwaną dalej Zamawiającym,

reprezentowaną przez: Jan Kowalski,

a

(2) Creative Marketing Group Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 25, miasto: Kraków, NIP: 6758421598, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez: Sąd Rejonowy w Krakowie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 000587412, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 złotych,

zwaną dalej Wykonawcą,

reprezentowaną przez: Anna Nowak,

została zawarta umowa następującej treści:

§1

(1) zamawia, a (2) zobowiązuje się wykonać na rzecz (1) następujące usługi stworzenia strony internetowej.

§2

(2) zamawia, a (1) zobowiązuje się do wykonania na rzecz (2) kampanii marketingowej w mediach społecznościowych.

§3

1. Strony zobowiązują się wykonać czynności, o których mowa w § 1 i 2, z należytą starannością wymaganą w obrocie profesjonalnym, dbałością o zachowanie dobrego imienia i wzajemnych interesów gospodarczych oraz wedle swej najlepszej wiedzy i umiejętności.

2. Żadna ze stron nie ma prawa powierzyć wykonania czynności, o których mowa w § 1 i 2, osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. W takim przypadku strona powierzająca odpowiada za działanie bądź zaniechanie osób trzecich tak jak za własne.

3. Strony zobowiązane są również do zachowania tajemnicy handlowej obejmującej wszelkie informacje przekraczające zakres przedmiotu umowy, a jakie uzyskały w związku z realizacją niniejszej umowy.

§4

1. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa w § 1, wynosi 5 000 (słownie: pięć tysięcy) złotych + VAT. Termin zapłaty – 14 dni od daty wystawienia faktury.

2. Wynagrodzenie za usługi, o których mowa w § 2, wynosi 4 000 (słownie: cztery tysiące) złotych + VAT. Termin zapłaty – 14 dni od daty wystawienia faktury.

3. Strony zgodnie oświadczają, że ich świadczenia są ekwiwalentne i w związku z tym rozliczenie nastąpi na podstawie faktur VAT, na zasadzie potrącenia należności po wykonaniu wzajemnych świadczeń.

§5

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§6

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§7

Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z obowiązywaniem i interpretacją niniejszej umowy rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny w Warszawie.

(określenie sądu)

§8

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

(1) 1) 2)

(2) 1) 2)

(podpisy przedstawicieli Zamawiającego) (podpisy przedstawicieli Wykonawcy)

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Umowa wymiany usług uwzględnia istotne aspekty związane z realizacją świadczonych usług, takie jak harmonogram działań, warunki płatności, odpowiedzialność za jakość świadczonych usług oraz postanowienia dotyczące rozwiązywania ewentualnych sporów.