Umowa roboty budowlane
- Prawo
budowlane
- Kategoria
umowa
- Instrukcja
Należy uważnie przeczytać cały szablon umowy przed rozpoczęciem jego wypełniania. W pierwszej kolejności należy nadać dokumentowi unikalny numer i wpisać go w miejsce [SYGNATURA]. Następnie należy wpisać datę i miejscowość sporządzenia umowy w odpowiednie pola. W sekcji dotyczącej stron umowy, należy wpisać pełną nazwę lub imię i nazwisko Strony A, jej adres, identyfikator podatkowy lub PESEL oraz adres do korespondencji. Należy również podać imiona, nazwiska, stanowiska lub stopień pokrewieństwa osób reprezentujących Stronę A. Analogicznie należy wypełnić dane Strony B. W polu [STRONA A SKRÓT] i [STRONA B SKRÓT] należy wpisać skróconą nazwę lub inicjały stron, które będą używane w dalszej części umowy. Należy określić tryb postępowania, w wyniku którego sporządzana jest umowa, oraz podać podstawę prawną tego postępowania. W paragrafie pierwszym należy dokładnie opisać przedmiot umowy, podstawę realizacji, dodatkowe informacje o przedmiocie, ewentualne załączniki, zasady realizacji oraz zasady współpracy stron. W paragrafach drugim i trzecim należy szczegółowo określić obowiązki Strony B i Strony A. W paragrafie czwartym należy wpisać datę lub okres, w którym czynności objęte umową mają zostać zakończone. W paragrafie piątym należy podać imiona, nazwiska, telefony i adresy e-mail osób upoważnionych do kontaktu w imieniu każdej ze stron. W paragrafie szóstym należy określić wartość przedmiotu umowy, podać ją liczbowo i słownie, oraz ewentualne dodatkowe informacje i zasady jej określania. W paragrafie siódmym należy określić sposób i termin płatności. W paragrafie ósmym należy zdefiniować warunki naliczenia kar umownych, dodatkowe postanowienia dotyczące kar, zasady ich potrącania oraz maksymalną wysokość. W paragrafie dziewiątym należy opisać warunki zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W paragrafie dziesiątym należy określić warunki zmiany umowy, dodatkowe warunki, ograniczenia wartości zmian oraz formę wprowadzania zmian. W paragrafach jedenastym i trzynastym można dodać ewentualne dodatkowe postanowienia, np. dotyczące zatrudnienia lub podwykonawstwa. W paragrafie dwunastym należy określić zasady zmiany wysokości wynagrodzenia. W paragrafie czternastym należy określić warunki odstąpienia od umowy dla każdej ze stron oraz skutki odstąpienia. W paragrafie piętnastym należy określić sąd właściwy, obowiązek informowania o zmianach, obowiązujące przepisy prawa oraz liczbę egzemplarzy umowy. Na koniec obie strony powinny podpisać umowę w wyznaczonych miejscach.
- Dane
adres, adres do korespondencji, adres email, czynności, data, dodatkowe informacje o przedmiocie dokumentu, dodatkowe informacje o wartości, dodatkowe postanowienia dotyczące kar umownych, dodatkowe warunki zmiany, dodatkowe załączniki, forma zmiany dokumentu, identyfikator podatkowy/pesel, imię, kwota, liczba egzemplarzy, maksymalna wysokość kar umownych, miejscowość, nazwa/imię i nazwisko, nazwisko, obowiązek 1, obowiązek 2, obowiązek 3, obowiązek 4, obowiązek 5, obowiązek 6, obowiązek 7, obowiązek informowania o zmianach, ograniczenia dotyczące wartości zmian, okres, podstawa prawna postępowania, podstawa realizacji, przedmiot dokumentu, przepisy prawa, skutki odstąpienia, sposób płatności, stanowisko/stopień pokrewieństwa, strona a skrót, strona b skrót, sygnatura, sąd właściwy, słownie, telefon, termin płatności, treść dodatkowych postanowień, tryb postępowania, waluta, warunki nałożenia kary umownej, warunki odstąpienia dla, warunki zabezpieczenia, warunki zmiany, współpraca stron, zasady określania wartości, zasady potrącania kar umownych, zasady realizacji, zasady zmiany wysokości wynagrodzenia
Umowa roboty budowlane to ważny dokument określający warunki i zasady realizacji prac budowlanych między stroną A i stroną B. Dokument zawiera między innymi opis przedmiotu umowy, obowiązki stron, termin realizacji oraz postanowienia dotyczące wartości, warunków płatności czy kary umownej.
Numer dokumentu: [SYGNATURA]
Niniejszy dokument został sporządzony w dniu [DATA]w [MIEJSCOWOŚĆ]pomiędzy:
[STRONA A]: [NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO] z siedzibą/zamieszkały/a: [ADRES] [IDENTYFIKATOR PODATKOWY/PESEL]: [NUMER] adres do korespondencji: [ADRES]reprezentowany/a przez:- [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO/STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA]- [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO/STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA]zwany/a dalej [STRONA A SKRÓT]
a
[STRONA B]: [NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO] z siedzibą/zamieszkały/a: [ADRES] [IDENTYFIKATOR PODATKOWY/PESEL]: [NUMER] adres do korespondencji: [ADRES]reprezentowany/a przez:- [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO/STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA]- [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO/STOPIEŃ POKREWIEŃSTWA]zwany/a dalej [STRONA B SKRÓT]
Niniejszy dokument został sporządzony w wyniku [TRYB POSTĘPOWANIA].
[PODSTAWA PRAWNA POSTĘPOWANIA]
Pomiędzy [STRONA A SKRÓT] i [STRONA B SKRÓT] został/a zawarty/a dokument o następującej treści:
§1Przedmiot dokumentu i zasady realizacji
1. Przedmiotem niniejszego dokumentu jest [PRZEDMIOT DOKUMENTU]. 2. Przedmiot dokumentu będzie realizowany zgodnie z [PODSTAWA REALIZACJI]. 3. [DODATKOWE INFORMACJE O PRZEDMIECIE DOKUMENTU] 4. [DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI] 5. [ZASADY REALIZACJI] 6. [WSPÓŁPRACA STRON]
§2Obowiązki [STRONA B SKRÓT]
1. [OBOWIĄZEK 1]2. [OBOWIĄZEK 2]3. [OBOWIĄZEK 3]4. [OBOWIĄZEK 4]5. [OBOWIĄZEK 5]6. [OBOWIĄZEK 6]7. [OBOWIĄZEK 7]
§3Obowiązki [STRONA A SKRÓT]
1. [OBOWIĄZEK 1]2. [OBOWIĄZEK 2]3. [OBOWIĄZEK 3]4. [OBOWIĄZEK 4]
§4Czas trwania
Termin zakończenia [CZYNNOŚCI] ustala się na [DATA]/[OKRES].
§5Osoby upoważnione do realizacji
W sprawach związanych z realizacją niniejszego dokumentu [STRONA A SKRÓT] reprezentować będzie:- [IMIĘ] [NAZWISKO]telefon do kontaktu: [TELEFON]e-mail: [ADRES EMAIL][STRONA B SKRÓT] reprezentować będzie:- [IMIĘ] [NAZWISKO]telefon do kontaktu: [TELEFON]e-mail: [ADRES EMAIL]
§6Wartość
1. Wartość [CZYNNOŚCI/PRZEDMIOTU] zostaje określona na [KWOTA] [WALUTA] ([SŁOWNIE]).2. [DODATKOWE INFORMACJE O WARTOŚCI]3. [ZASADY OKREŚLANIA WARTOŚCI]
§7Warunki płatności
1. [SPOSÓB PŁATNOŚCI]2. [TERMIN PŁATNOŚCI]
§8Kary umowne
1. [STRONA B SKRÓT]/[STRONA A SKRÓT] zapłaci karę umowną w przypadku: [WARUNKI NAŁOŻENIA KARY UMOWNEJ]2. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH]3. [ZASADY POTRĄCANIA KAR UMOWNYCH]4. [MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ KAR UMOWNYCH]
§9Zabezpieczenie należytego wykonania
[WARUNKI ZABEZPIECZENIA]
§ 10Zmiany
1. Zmiana niniejszego dokumentu jest możliwa w przypadku: [WARUNKI ZMIANY]2. [DODATKOWE WARUNKI ZMIANY]3. [OGRANICZENIA DOTYCZĄCE WARTOŚCI ZMIAN]4. [FORMA ZMIANY DOKUMENTU]
§ 11[DODATKOWE POSTANOWIENIA - np. o zatrudnieniu]
[TREŚĆ DODATKOWYCH POSTANOWIEŃ]
§ 12Zasady zmiany wysokości wynagrodzenia
[ZASADY ZMIANY WYSOKOŚCI WYNAGRODZENIA]
§ 13[DODATKOWE POSTANOWIENIA - np. o podwykonawstwie]
[TREŚĆ DODATKOWYCH POSTANOWIEŃ]
§ 14Odstąpienie
1. [WARUNKI ODSTĄPIENIA DLA [STRONA A SKRÓT]]2. [WARUNKI ODSTĄPIENIA DLA [STRONA B SKRÓT]]3. [SKUTKI ODSTĄPIENIA]
§ 15Postanowienia końcowe
1. [SĄD WŁAŚCIWY]2. [OBOWIĄZEK INFORMOWANIA O ZMIANACH]3. [PRZEPISY PRAWA]4. [LICZBA EGZEMPLARZY]
[PODPIS [STRONA B SKRÓT]] [PODPIS [STRONA A SKRÓT]]
Umowa roboty budowlane reguluje kluczowe kwestie dotyczące realizacji prac budowlanych. Zawiera szczegółowe informacje o obowiązkach stron, warunkach płatności, karach umownych oraz zabezpieczeniach wykonania umowy.