Umowa o roboty budowlane

Prawo: cywilne
Kategoria: umowa
Instrukcja: Należy rozpocząć od wpisania nazwy dokumentu: "Umowa o roboty budowlane". Następnie należy wpisać datę i miejscowość zawarcia umowy. W kolejnym kroku należy uzupełnić dane strony pierwszej, wpisując jej formę prawną, NIP, adres siedziby oraz dane reprezentantów, podając imię, nazwisko i stanowisko każdej osoby. Analogicznie należy postąpić w przypadku strony drugiej, wpisując jej formę prawną, NIP, adres siedziby oraz dane reprezentantów, podając imię, nazwisko i stanowisko każdej osoby. Następnie należy zdefiniować nazwy stron, które będą używane w dalszej części umowy. W paragrafie pierwszym należy określić przedmiot umowy, warunki dotyczące materiałów i urządzeń, odpowiedzialność za stan techniczny oraz oświadczenie o doświadczeniu i wiedzy. W paragrafie drugim należy ustalić termin rozpoczęcia i zakończenia prac, postanowienia dotyczące zmiany terminu, postanowienia dotyczące opóźnień, definicję wykonania przedmiotu umowy, termin sporządzenia protokołu odbioru oraz postanowienia dotyczące odrzucenia protokołu. Paragraf trzeci dotyczy wynagrodzenia, należy wpisać kwotę wynagrodzenia netto cyfrowo i słownie, formę dokumentowania płatności, termin wystawienia faktury, termin płatności, numer konta bankowego i nazwę banku oraz postanowienia dotyczące odsetek. W paragrafie czwartym należy określić obowiązki strony pierwszej dotyczące udostępnienia, koszty oraz udostępnienie pomieszczeń. W paragrafie piątym należy określić zobowiązania strony drugiej dotyczące wykonania, porządek na placu budowy oraz gwarancję. W paragrafie szóstym należy zdefiniować kary umowne dla strony pierwszej i dla strony drugiej. W paragrafie siódmym należy wskazać przepisy prawa, sąd właściwy oraz ilość egzemplarzy umowy. Na końcu dokumentu obie strony powinny się podpisać, podając imię, nazwisko i stanowisko.
Dane: adres, bank, data, definicja wykonania przedmiotu umowy, forma dokumentowania płatności, forma prawna, gwarancja, ilość egzemplarzy umowy, imię, kary umowne dla, koszty, kwota, kwota słownie, miejscowość, nazwa strony 1, nazwa strony 2, nazwisko, nip, numer konta, obowiązki dotyczące udostępnienia, odpowiedzialność za stan techniczny, oświadczenie o doświadczeniu i wiedzy, podpis, porządek na placu budowy, postanowienia dotyczące odrzucenia protokołu, postanowienia dotyczące odsetek, postanowienia dotyczące opóźnień, postanowienia dotyczące zmiany terminu, przedmiot umowy, przepisy prawa, stanowisko, sąd właściwy, termin, termin rozpoczęcia prac, termin sporządzenia protokołu odbioru, termin wystawienia faktury, termin zakończenia prac, udostępnienie pomieszczeń, warunki dotyczące materiałów i urządzeń, zobowiązania dotyczące wykonania

Umowa o roboty budowlane reguluje relacje pomiędzy stronami umowy dotyczącymi realizacji prac budowlanych. Dokument określa zakres prac, terminy ich wykonania, warunki finansowe oraz inne istotne kwestie związane z realizacją projektu budowlanego.

[NAZWA DOKUMENTU]

zawarta w dniu [DATA] w [MIEJSCOWOŚĆ], pomiędzy:

[STRONA 1] ([FORMA PRAWNA]), [NIP], z siedzibą w [ADRES], reprezentowaną przez:

* [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO]

zwaną dalej „[NAZWA STRONY 1]”,

[STRONA 2] ([FORMA PRAWNA]), [NIP], z siedzibą w [ADRES], reprezentowaną przez:

* [IMIĘ] [NAZWISKO] - [STANOWISKO]

zwaną dalej „[NAZWA STRONY 2]”.

§1

1. [NAZWA STRONY 1] zleca, a [NAZWA STRONY 2] przyjmuje do wykonania: [PRZEDMIOT UMOWY].

2. [WARUNKI DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ].

3. [ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN TECHNICZNY].

4. [OŚWIADCZENIE O DOŚWIADCZENIU I WIEDZY].

§2

1. Termin rozpoczęcia prac: [DATA].

2. Termin zakończenia prac: [DATA].

3. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZMIANY TERMINU].

4. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE OPÓŹNIEŃ].

5. [DEFINICJA WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY].

6. [TERMIN SPORZĄDZENIA PROTOKOŁU ODBIORU].

7. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODRZUCENIA PROTOKOŁU].

§3

1. Wynagrodzenie: [KWOTA] PLN netto (słownie: [KWOTA SŁOWNIE]).

2. [FORMA DOKUMENTOWANIA PŁATNOŚCI].

3. [TERMIN WYSTAWIENIA FAKTURY].

4. Termin płatności: [TERMIN] dni od daty doręczenia faktury.Dane do przelewu:[NUMER KONTA][BANK]

5. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODSETEK].

§4

1. [OBOWIĄZKI [NAZWY STRONY 1] DOTYCZĄCE UDOSTĘPNIENIA].

2. [KOSZTY].

3. [UDOSTĘPNIENIE POMIESZCZEŃ].

§5

1. [ZOBOWIĄZANIA [NAZWY STRONY 2] DOTYCZĄCE WYKONANIA].

2. [PORZĄDEK NA PLACU BUDOWY].

3. [GWARANCJA].

§6

1. [KARY UMOWNE DLA [NAZWY STRONY 1]].

2. [KARY UMOWNE DLA [NAZWY STRONY 2]].

§7

1. [PRZEPISY PRAWA].

2. [SĄD WŁAŚCIWY].

3. [ILOŚĆ EGZEMPLARZY UMOWY].

[NAZWA STRONY 1] [NAZWA STRONY 2]

[PODPIS] [PODPIS]

[IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO][STANOWISKO] [STANOWISKO]

Umowa o roboty budowlane precyzyjnie definiuje zakres, terminy i warunki finansowe realizacji prac budowlanych. Zapewnia to klarowność oraz bezpieczeństwo prawne dla obydwu stron umowy.