Klauzula umowna o odstąpieniu od umowy

Prawo

budowlane

Kategoria

umowa

Instrukcja

Należy rozpocząć od uzupełnienia numeru paragrafu, który ta klauzula zajmuje w umowie. Następnie należy określić strony umowy, wpisując pełną nazwę lub imię i nazwisko strony A oraz strony B. W każdym punkcie opisującym przyczynę odstąpienia od umowy należy uzupełnić brakujące informacje w nawiasach kwadratowych. W punkcie 1.1 należy określić okres w dniach oraz zdarzenie, od którego liczy się ten okres. W punktach 1.2 i 1.3 należy określić okres w dniach. W punkcie 1.3 należy dodatkowo określić odniesienie czasowe, np. planowany termin zakończenia robót. W punkcie 1.4 należy opisać działanie strony B, które uprawnia stronę A do odstąpienia od umowy. W punkcie 1.5 należy wskazać odpowiednie przepisy, standardy oraz działanie korekcyjne, którego strona A oczekuje od strony B. W punktach 1.6 i 1.7 należy opisać zdarzenia dotyczące strony B, które uprawniają stronę A do odstąpienia od umowy. W punkcie 2.a należy określić działanie strony A, okres w dniach oraz odniesienie czasowe. W punkcie 2.b należy opisać zobowiązanie strony A, okres opóźnienia oraz działanie, którego strona B oczekuje od strony A. W punkcie 2.c należy opisać zdarzenie, okres jego trwania oraz wskazać, że przyczyny tego zdarzenia nie dotyczą strony B. W punktach 2.d i 2.e należy opisać zdarzenia dotyczące strony A, które uprawniają stronę B do odstąpienia od umowy. W punkcie 3 należy określić okres w dniach, w którym każda ze stron może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, licząc od dnia wystąpienia przyczyny, oraz datę graniczną, do której najpóźniej można skorzystać z tego prawa.

Dane

data, działanie, działanie korekcyjne, działanie strony b, numer paragrafu, odniesienie czasowe, okres, przepisy, standardy, strona a, strona b, zdarzenie, zdarzenie dotyczące strony b, zobowiązanie strony a

Dokument 'Klauzula umowna o odstąpieniu od umowy' reguluje warunki odstąpienia od umowy o roboty budowlane. Zawiera szczegółowe wytyczne dotyczące sytuacji, w których strony mogą odstąpić od umowy oraz określa terminy i warunki realizacji tego prawa.

Umowa o roboty budowlane (wyciąg)

§ [NUMER PARAGRAFU]

1. Oprócz przypadków przewidzianych prawem, [STRONA A] może odstąpić od niniejszej Umowy bądź jej niewykonanej części:

    1) w razie gdy [STRONA B] nie rozpocznie wykonywania robót w ciągu [OKRES] dni od [ZDARZENIE], za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie [STRONA A] lub siły wyższej;

    2) w razie gdy [STRONA B] przerwie wykonywanie robót na okres co najmniej [OKRES] dni, za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie [STRONA A] lub siły wyższej;

    3) w razie gdy opóźnienie w realizacji robót przez [STRONA B] trwa dłużej niż [OKRES] dni w stosunku do [ODNIESIENIE CZASOWE], za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie [STRONA A] lub siły wyższej;

    4) w razie [DZIAŁANIE STRONY B] bez zgody [STRONA A] wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie;

    5) w razie wykonywania robót niezgodnie z [PRZEPISY], umową oraz [STANDARDY] – jeżeli pomimo wezwania [STRONA B] do [DZIAŁANIE KOREKCYJNE], [STRONA B] w wyznaczonym terminie nie zastosuje się do tego wezwania;

    6) w razie [ZDARZENIE DOTYCZĄCE STRONY B];

    7) w razie [ZDARZENIE DOTYCZĄCE STRONY B].

2. Oprócz przypadków przewidzianych prawem, [STRONA B] może odstąpić od niniejszej Umowy lub jej niewykonanej części:

    a) w razie gdy [STRONA A] [DZIAŁANIE] co najmniej [OKRES] dni w stosunku do [ODNIESIENIE CZASOWE], za wyjątkiem gdy wynika to z przyczyny leżącej po stronie [STRONA B] lub siły wyższej;

    b) w razie opóźnienia w [ZOBOWIĄZANIE STRONY A] – jeżeli opóźnienie trwa dłużej niż [OKRES] dni, a bezskuteczne okazało się pisemne wezwanie do [DZIAŁANIE] w terminie [OKRES] dni;

    c) w razie gdy [ZDARZENIE] spowodowana z przyczyn niedotyczących [STRONA B], trwa dłużej niż [OKRES];

    d) w razie [ZDARZENIE DOTYCZĄCE STRONY A];

    e) w razie [ZDARZENIE DOTYCZĄCE STRONY A].

3. Z prawa do odstąpienia od Umowy każda ze Stron może skorzystać w terminie [OKRES] dni od dnia wystąpienia przyczyny to uzasadniającej, nie później niż do [DATA].

Klauzula umowna o odstąpieniu od umowy precyzyjnie określa warunki odstąpienia oraz skutki takiej decyzji. Dokument ten jest istotnym elementem umowy o roboty budowlane, zapewniając ochronę interesów obu stron.