Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego
- Prawo
cywilne
- Kategoria
umowa
- Instrukcja
Należy uważnie przeczytać całą treść szablonu umowy przed rozpoczęciem jej wypełniania. W tytule umowy należy wpisać rodzaj świadczonych usług informatycznych. W miejscu oznaczonym [DATA] należy wpisać datę zawarcia umowy. W miejscu oznaczonym [MIEJSCOWOŚĆ] należy wpisać miejscowość, w której umowa została zawarta. W sekcjach dotyczących Zleceniodawcy i Zleceniobiorcy należy uzupełnić pełne dane firmowe, w tym nazwę firmy, adres siedziby, kod pocztowy, miejscowość, NIP, informacje o rejestrze sądowym (sąd rejonowy, wydział gospodarczy KRS, numer KRS) oraz wysokość kapitału zakładowego wraz z walutą. Należy również podać imiona i nazwiska osób reprezentujących obie strony umowy. W paragrafie 1 należy określić rodzaj świadczonych usług, szczegółowy zakres usług oraz sposób ich zlecania. W paragrafie 2 należy określić datę rozpoczęcia i zakończenia umowy, sposób określania terminów wykonania poszczególnych usług oraz wszelkie inne postanowienia dotyczące terminów. W paragrafie 3 należy określić sposób obliczania wynagrodzenia, dodatkowe postanowienia dotyczące wynagrodzenia, terminy płatności oraz datę płatności. W paragrafie 4 należy opisać sposób realizacji umowy, postanowienia dotyczące odbioru usług, warunki wypowiedzenia umowy, możliwość korzystania z podwykonawców oraz wszelkie inne obowiązki Zleceniobiorcy. W paragrafie 5 należy określić kary umowne, zasady odpowiedzialności Zleceniobiorcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, ewentualne wyjątki od odpowiedzialności, ograniczenie odpowiedzialności oraz definicję siły wyższej. W paragrafie 6 należy określić zasady przeniesienia praw autorskich, zakres przeniesienia oraz ewentualne zastrzeżenia. W paragrafie 7 należy określić sposób doręczania korespondencji. W paragrafie 8 należy uzupełnić informacje o materiałach referencyjnych, sposobie rozwiązywania sporów, liczbie egzemplarzy umowy oraz wszelkie dodatkowe postanowienia. Po wypełnieniu wszystkich pól należy sprawdzić poprawność wprowadzonych danych. Umowę podpisują osoby reprezentujące Zleceniodawcę i Zleceniobiorcę.
- Dane
adres, data, data płatności, data rozpoczęcia, data zakończenia, definicja siły wyższej, dodatkowe postanowienia, dodatkowe postanowienia dotyczące wynagrodzenia, firma, imię, informacje o rejestrze, kapitał zakładowy, kary umowne, kod pocztowy, krs, liczba, materiały referencyjne, miejscowość, możliwość korzystania z podwykonawców, nazwisko, nip, ograniczenie odpowiedzialności, postanowienia dotyczące odbioru usług, postanowienia dotyczące terminów, przeniesienie praw autorskich, rodzaj usług, rozwiązywanie sporów, sposób doręczania korespondencji, sposób obliczania wynagrodzenia, sposób określania terminów, sposób realizacji umowy, sposób zlecania usług, terminy płatności, waluta, warunki wypowiedzenia umowy, wyjątki od odpowiedzialności, zakres przeniesienia praw autorskich, zakres usług, zastrzeżenia praw autorskich
Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego reguluje warunki współpracy pomiędzy Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą. Dokument określa przedmiot, terminy realizacji, wynagrodzenie, obowiązki, odpowiedzialność, prawa autorskie, zawiadomienia i postanowienia końcowe.
Umowa o świadczenie usług [RODZAJ USŁUG]
W dniu [DATA], w [MIEJSCOWOŚĆ]
pomiędzy
(1) [FIRMA] z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], adres: ul. [ADRES], kod pocztowy [KOD POCZTOWY],miejscowość [MIEJSCOWOŚĆ], NIP [NIP], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [MIEJSCOWOŚĆ], [INFORMACJE O REJESTRZE]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS [KRS], o kapitale zakładowym w wysokości [KAPITAŁ ZAKŁADOWY][WALUTA],
zwaną dalej Zleceniodawcą,
reprezentowaną przez
[IMIĘ] [NAZWISKO],
[IMIĘ] [NAZWISKO]
a
(2) [FIRMA] z siedzibą w [MIEJSCOWOŚĆ], adres: ul. [ADRES], kod pocztowy [KOD POCZTOWY],miejscowość [MIEJSCOWOŚĆ], NIP [NIP], wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [MIEJSCOWOŚĆ], [INFORMACJE O REJESTRZE]Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Nr KRS [KRS], o kapitale zakładowym w wysokości [KAPITAŁ ZAKŁADOWY][WALUTA],
zwaną dalej Zleceniobiorcą,
reprezentowaną przez
[IMIĘ] [NAZWISKO],
[IMIĘ] [NAZWISKO]
została zawarta umowa następującej treści:
§1Przedmiot Umowy
1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie warunków współpracy pomiędzy Zleceniodawcą i Zleceniobiorcą w zakresieświadczenia przez Zleceniobiorcę usług [RODZAJ USŁUG].
2. W ramach współpracy Zleceniobiorca zobowiązuje się do świadczenia usług [RODZAJ USŁUG], w tym do[ZAKRES USŁUG].
3. [SPOSÓB ZLECANIA USŁUG].
§2Terminy realizacji Umowy
1. Rozpoczęcie realizacji Umowy przez Zleceniobiorcę nastąpi [DATA ROZPOCZĘCIA], a zakończenie nastąpi[DATA ZAKOŃCZENIA].
2. Termin wykonania poszczególnych Usług [SPOSÓB OKREŚLANIA TERMINÓW].
3. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TERMINÓW].
§3Wynagrodzenie i sposób płatności
1. Z tytułu realizacji umowy Zleceniodawca zapłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie [SPOSÓB OBLICZANIA WYNAGRODZENIA].
2. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE WYNAGRODZENIA].
3. [TERMINY PŁATNOŚCI].
4. [DATA PŁATNOŚCI].
§4Obowiązki Zleceniobiorcy
1. [SPOSÓB REALIZACJI UMOWY].
2. [POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORU USŁUG].
3. [WARUNKI WYPOWIEDZENIA UMOWY].
4. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania zleconych Usług z należytą starannością.
5. [MOŻLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z PODWYKONAWCÓW].
§5Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
1. [KARY UMOWNE].
2. Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania poszczególnych postanowieńUmowy [WYJĄTKI OD ODPOWIEDZIALNOŚCI].
3. [OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI].
4. [DEFINICJA SIŁY WYŻSZEJ].
§6Prawa autorskie
1. [PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH].
2. [ZAKRES PRZENIESIENIA PRAW AUTORSKICH].
3. [ZASTRZEŻENIA PRAW AUTORSKICH].
§7Zawiadomienia
1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o zmianach adresów.
2. [SPOSÓB DORĘCZANIA KORESPONDENCJI].
§8Postanowienia końcowe
1. [MATERIAŁY REFERENCYJNE].
2. [ROZWIĄZYWANIE SPORÓW].
3. Wszelkie uzupełnienia lub zmiany treści niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy dotyczące jej przedmiotu.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mają przepisy prawa.
6. [DODATKOWE POSTANOWIENIA].
7. Strony zobowiązują się do zachowania w poufności postanowień niniejszej Umowy.
8. Umowę sporządzono i podpisano w [LICZBA] jednobrzmiących egzemplarzach, po [LICZBA] dla każdej ze stron.
(1) [FIRMA] (2) [FIRMA]
[IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO]
ZLECENIODAWCA ZLECENIOBIORCA
Umowa o świadczenie usług doradztwa informatycznego zawiera kompleksowe postanowienia dotyczące współpracy między Zleceniodawcą a Zleceniobiorcą, uwzględniając m.in. przedmiot umowy, terminy realizacji, wynagrodzenie, obowiązki, odpowiedzialność, prawa autorskie i postanowienia końcowe.