Umowa Wdrożeniowa
- Prawo
cywilne
- Kategoria
umowa
- Instrukcja
Należy uważnie przeczytać cały szablon umowy przed rozpoczęciem wypełniania. W pierwszej kolejności należy uzupełnić sygnaturę umowy w wyznaczonym miejscu. Następnie należy wpisać datę i miejsce zawarcia umowy. Kolejno należy uzupełnić dane Zamawiającego, zaczynając od nazwy firmy, adresu siedziby, kodu pocztowego, ulicy, danych rejestrowych, numeru NIP, numeru REGON, kapitału zakładowego oraz danych osoby reprezentującej firmę. Analogicznie należy uzupełnić dane Wykonawcy. W paragrafie pierwszym należy określić rodzaj wsparcia, opis przedmiotu umowy, jego identyfikator, dokument identyfikacyjny, datę dokumentu, opis genezy projektu, nazwę programu lub projektu, cel wdrożenia, zobowiązanie Wykonawcy, nazwę dokumentu z harmonogramem i miejsce wdrożenia. W paragrafie drugim należy uzupełnić oświadczenia stron dotyczące praw Wykonawcy, praw własności intelektualnej oraz uprawnień i celu Zamawiającego. W paragrafie trzecim należy szczegółowo opisać obowiązki Wykonawcy, wymieniając poszczególne zadania. W paragrafie czwartym należy analogicznie opisać obowiązki Zamawiającego. Paragraf piąty dotyczy współpracy stron i wymaga określenia zobowiązań stron, osób upoważnionych do realizacji zadań oraz dokumentu potwierdzającego zakończenie prac. W paragrafie szóstym należy określić wynagrodzenie Wykonawcy, formę płatności, dane do przelewu, termin płatności, definicję dnia zapłaty oraz ewentualne odsetki za zwłokę. W paragrafie siódmym należy określić informacje poufne, wyjątki od obowiązku zachowania poufności, okres obowiązywania poufności, zasady ujawniania informacji oraz kary za naruszenie poufności. W paragrafie ósmym należy wskazać podstawę prawną, sąd właściwy, załączniki do umowy oraz liczbę egzemplarzy. Na końcu dokumentu obie strony powinny złożyć podpisy w wyznaczonych miejscach.
- Dane
adres, cel wdrożenia, cel zamawiającego, dane do przelewu, definicja dnia zapłaty, dokument identyfikacyjny, dokument potwierdzający, dokument z zadaniami, firma, forma płatności, identyfikator przedmiotu, imię, kary za naruszenie poufności, kwota, liczba, miejsce wdrożenia, nazwa dokumentu z harmonogramem, nazwa programu/projektu, nazwisko, numer identyfikacyjny podatkowy, numer identyfikacyjny statystyczny, numer rejestru, odsetki, okres, okres obowiązywania poufności, opis genezy projektu, opis informacji poufnych, opis przedmiotu umowy, oświadczenie dot. praw wykonawcy, oświadczenie dot. praw własności intelektualnej, oświadczenie dot. uprawnień zamawiającego, podstawa prawna, przedmiot umowy, rejestr, rodzaj wsparcia, stanowisko, sygnatura, sąd właściwy, waluta, warunek zapłaty, wydział, wyjątek 1, wyjątek 2, wyjątek 3, zadanie 1, zadanie 2, zadanie 3, zadanie 4, zadanie 5, zasady ujawniania informacji, załącznik 1, załącznik 2, załącznik 3, załącznik 4, zobowiązanie 1, zobowiązanie 2, zobowiązanie 3, zobowiązanie wykonawcy
Umowa Wdrożeniowa reguluje współpracę pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie wdrożenia rodzaju wsparcia. Dokument precyzyjnie określa cele, obowiązki oraz terminy wykonania projektu, wprowadzając jasne ramy działania dla obu Stron.
UMOWA WDROŻENIOWA [SYGNATURA]
Zawarta w dniu [OKRES] w [ADRES], zwana dalej umową, pomiędzy:
[FIRMA] z siedzibą w [ADRES], kod pocztowy [ADRES],przy ul. [ADRES], wpisaną do rejestru przedsiębiorców [REJESTR]prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ADRES], [ADRES] Wydział [WYDZIAŁ][REJESTRU], pod numerem [NUMER REJESTRU], [NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATKOWY],[NUMER IDENTYFIKACYJNY STATYSTYCZNY], kapitał zakładowy w wysokości [KWOTA], której odpis z[REJESTR] stanowi załącznik nr 1 do umowy,reprezentowaną przez: [IMIĘ] [NAZWISKO] ( [STANOWISKO] ),w dalszej części umowy zwana Zamawiającym,
a
[FIRMA] z siedzibą w [ADRES], kod pocztowy[ADRES], przy ul. [ADRES], wpisanym do rejestru przedsiębiorców [REJESTR],prowadzonego przez Sąd Rejonowy w [ADRES], [ADRES]Wydział [WYDZIAŁ] [REJESTRU], pod numerem [NUMER REJESTRU],[NUMER IDENTYFIKACYJNY PODATKOWY], [NUMER IDENTYFIKACYJNY STATYSTYCZNY], którego odpis z [REJESTR]stanowi załącznik nr 2 do umowy,reprezentowanym przez [IMIĘ] [NAZWISKO] ( [STANOWISKO] ),w dalszej części umowy zwanym Wykonawcą,
zwanymi łącznie w dalszej części umowy Stronami, a każda z osobna Stroną,
o następującej treści:
§1Przedmiot i cel umowy
1. Przedmiotem umowy jest [RODZAJ WSPARCIA] Wykonawcy we wdrożeniu przez Zamawiającego [OPIS PRZEDMIOTU UMOWY] ([IDENTYFIKATOR PRZEDMIOTU]) – [DOKUMENT IDENTYFIKACYJNY] z dnia [OKRES], zwanego dalej projektem. Szczegółowa dokumentacja projektu stanowi załącznik nr 3 do umowy.
2. Projekt stanowi rezultat [OPIS GENEZY PROJEKTU] prowadzonych przez Wykonawcę w ramach [NAZWA PROGRAMU/PROJEKTU].
3. Strony zgodnie potwierdzają, że podstawowym celem umowy jest wdrożenie projektu [CEL WDROŻENIA].
4. Wykonawca zobowiązuje się [ZOBOWIĄZANIE WYKONAWCY] przy wdrożeniu projektu, na warunkach określonych w umowie.
5. Szczegółowy zakres prac i terminy wykonania wdrożenia projektu określone są w [NAZWA DOKUMENTU Z HARMONOGRAMEM], stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.
6. Miejscem wykonania wdrożenia projektu jest [MIEJSCE WDROŻENIA] w [ADRES].
§2Oświadczenia Stron
1. Wykonawca oświadcza, że [OŚWIADCZENIE DOT. PRAW WYKONAWCY] i nie są mu znane okoliczności, wskutek których wdrożenie [PRZEDMIOTU UMOWY] naruszyłoby prawa osób trzecich.
2. Wykonawca oświadcza, że [OŚWIADCZENIE DOT. PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ].
3. Zamawiający oświadcza, że [OŚWIADCZENIE DOT. UPRAWNIEŃ ZAMAWIAJĄCEGO] oraz zamierza wdrożyć projekt [CEL ZAMAWIAJĄCEGO].
§3Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do [ZOBOWIĄZANIA WYKONAWCY], w tym do: 1) [ZADANIE 1]; 2) [ZADANIE 2]; 3) [ZADANIE 3]; 4) [ZADANIE 4]; 5) [ZADANIE 5].
§4Obowiązki Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązuje się do: 1) [ZADANIE 1]; 2) [ZADANIE 2]; 3) [ZADANIE 3]; 4) [ZADANIE 4]; 5) [ZADANIE 5].
§5Współpraca
1. Strony zobowiązują się do: 1) [ZOBOWIĄZANIE 1]; 2) [ZOBOWIĄZANIE 2]; 3) [ZOBOWIĄZANIE 3].
2. Strony wyznaczają osoby upoważnione do realizacji zadań określonych w [DOKUMENT Z ZADANIAMI]: a) ze strony Wykonawcy: [IMIĘ] [NAZWISKO] [IMIĘ] [NAZWISKO]; b) ze strony Zamawiającego: [IMIĘ] [NAZWISKO]; [IMIĘ] [NAZWISKO]
3. Zakończenie prac wdrożeniowych zostanie stwierdzone w [DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY].
§6Wynagrodzenie
1. Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy tytułem wykonania umowy w wysokości [KWOTA] (słownie: [KWOTA] ) [WALUTA].
2. Wynagrodzenie będzie płatne [FORMA PŁATNOŚCI] na [DANE DO PRZELEWU].
3. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, nastąpi w terminie [OKRES] dni od dnia [WARUNEK ZAPŁATY].
4. Za dzień zapłaty przyjmuje się [DEFINICJA DNIA ZAPŁATY].
5. Za zwłokę w zapłacie wynagrodzenia Wykonawca nalicza [ODSETKI].
§7Informacje poufne
1. Strony zobowiązują się do zachowania w tajemnicy [OPIS INFORMACJI POUFNYCH].
2. Obowiązek zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji: a) [WYJĄTEK 1]; b) [WYJĄTEK 2]; c) [WYJĄTEK 3].
3. Zobowiązanie, o którym mowa w § 7 pkt 1 umowy, trwa [OKRES OBOWIĄZYWANIA POUFNOŚCI].
4. [ZASADY UJAWNIANIA INFORMACJI].
5. [KARY ZA NARUSZENIE POUFNOŚCI].
§8Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy [PODSTAWA PRAWNA].
2. Wszelkie spory powstałe w związku z wykonaniem umowy, których Stronom nie uda się rozstrzygnąć polubownie, będą rozstrzygane przez sąd właściwy [SĄD WŁAŚCIWY].
3. Integralną część umowy stanowią załączniki: a) [ZAŁĄCZNIK 1]; b) [ZAŁĄCZNIK 2]; c) [ZAŁĄCZNIK 3]; d) [ZAŁĄCZNIK 4].
4. Zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
5. Umowa została sporządzona w [LICZBA] jednobrzmiących egzemplarzach, po [LICZBA] dla każdej ze Stron.
[PODPIS] [PODPIS]Zamawiający Wykonawca
Umowa Wdrożeniowa stanowi kompleksowe porozumienie między Zamawiającym a Wykonawcą dotyczące wdrożenia projektu. Dokument szczegółowo określa przedmiot umowy, postanowienia o wynagrodzeniu oraz obowiązki Stron, zapewniając klarowność i pewność co do realizacji projektu.