Umowa dodatkowa do Umowy Koncesji na roboty budowlane
- Prawo
budowlane
- Kategoria
umowa
- Instrukcja
Należy rozpocząć od uzupełnienia nazwy dokumentu, czyli "Umowa dodatkowa do Umowy Koncesji na roboty budowlane". Następnie należy wpisać datę zawarcia umowy dodatkowej. W kolejnym kroku należy uzupełnić nazwę dokumentu głównego, czyli umowy koncesji, do której odnosi się umowa dodatkowa, oraz datę jej zawarcia. W danych stron umowy należy wpisać pełną nazwę firmy, NIP, oraz nazwę skróconą, która będzie używana w dalszej części dokumentu dla Strony A. Należy podać imię i nazwisko oraz stanowisko reprezentanta Strony A. Analogicznie należy uzupełnić dane dla Strony B, wpisując nazwę firmy, adres siedziby, dane rejestrowe firmy (np. KRS, REGON) oraz nazwę skróconą. Należy również podać imię i nazwisko oraz stanowisko reprezentanta Strony B. W paragrafie pierwszym, dotyczącym oświadczeń, należy wpisać datę zawarcia umowy głównej, jej rodzaj (np. umowa koncesji), tytuł umowy oraz podstawę prawną jej zawarcia. Następnie należy precyzyjnie określić powód sporządzenia umowy dodatkowej. W kolejnych punktach tego paragrafu należy dodać ewentualne dodatkowe oświadczenia stron. W paragrafie drugim, dotyczącym przedmiotu umowy, należy wyszczególnić w załączniku nr 1, co stanowi przedmiot umowy dodatkowej. W kolejnych punktach należy określić obowiązki Strony B oraz ewentualne oświadczenia. W paragrafie trzecim, dotyczącym terminu, należy wpisać termin wykonania umowy dodatkowej, liczony od dnia jej zawarcia. Można dodać dodatkowe postanowienia dotyczące terminu. W paragrafie czwartym należy określić zasady wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy dodatkowej. W paragrafie piątym należy wpisać postanowienia dotyczące kar umownych. W paragrafie szóstym należy określić postanowienia dotyczące podwykonawców. W paragrafie siódmym, dotyczącym poufności informacji, można dodać ewentualne dodatkowe postanowienia. W paragrafie ósmym, w punkcie drugim, należy uzupełnić odnośniki do przepisów prawa. Należy wpisać liczbę egzemplarzy umowy. W ostatnim punkcie należy wskazać sąd właściwy dla rozstrzygania sporów, zazwyczaj jest to sąd właściwy dla siedziby Strony A. Na końcu dokumentu należy umieścić podpisy i dane reprezentantów obu stron. Należy również wymienić wszystkie załączniki do umowy dodatkowej.
- Dane
adres, dane rejestrowe firmy, data, data dokumentu głównego, dodatkowe oświadczenie, dodatkowe postanowienia dotyczące terminu, firma, liczba, lista załączników, nazwa dokumentu głównego, nip, obowiązki strony b, odnośniki do przepisów, oświadczenie strony b, podstawa prawna umowy, postanowienia dotyczące kar umownych, postanowienia dotyczące podwykonawców, powód umowy dodatkowej, reprezentant a, reprezentant b, rodzaj umowy, strona a, strona b, termin, tytuł umowy, zasady wynagrodzenia
Umowa dodatkowa do Umowy Koncesji na roboty budowlane reguluje dodatkowe warunki i postanowienia, które uzupełniają główną umowę pomiędzy Stroną A i Stroną B. Dokument określa m.in. oświadczenia stron, przedmiot umowy, termin wykonania, wynagrodzenie, kary umowne, poufność informacji oraz postanowienia końcowe.
[NAZWA DOKUMENTU]
z [DATA] r. do [NAZWA DOKUMENTU GŁÓWNEGO] z [DATA] r.
zawarta pomiędzy:
1. [FIRMA], [NIP], dalej zwaną „[STRONA A]”,
reprezentowaną przez:
[REPREZENTANT A]
oraz
2. [FIRMA] z siedzibą w [ADRES], [DANE REJESTROWE FIRMY], dalej zwaną„[STRONA B]”,
reprezentowaną przez:
[REPREZENTANT B]
łącznie zwane „Stronami”.
§1Oświadczenia
1. Strony oświadczają, że w dniu [DATA] r. zawarły [RODZAJ UMOWY] pn. „[TYTUŁ UMOWY]”, w wyniku [PODSTAWA PRAWNA UMOWY].
2. Strony oświadczają, że [POWÓD UMOWY DODATKOWEJ].
3. [DODATKOWE OŚWIADCZENIE].
4. [DODATKOWE OŚWIADCZENIE].
5. [DODATKOWE OŚWIADCZENIE].
§2Przedmiot umowy
1. Przedmiot niniejszej Umowy dodatkowej określony jest szczegółowo w załączniku Nr 1 stanowiącym integralną częśćUmowy dodatkowej.
2. [OBOWIĄZKI STRONY B].
3. [OŚWIADCZENIE STRONY B].
4. [OŚWIADCZENIE STRONY B].
§3Termin
1. Umowa zostanie wykonana w terminie [TERMIN] od dnia jej zawarcia.
2. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TERMINU].
3. [DODATKOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE TERMINU].
§4Wynagrodzenie
[ZASADY WYNAGRODZENIA].
§5Kary umowne
[POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE KAR UMOWNYCH].
§6Podwykonawcy
[POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW].
§7Poufność informacji
1. Strony zobowiązują się do traktowania na zasadzie wzajemności jako poufnych wszystkich dokumentów lub innychinformacji, które stanowią tajemnicę handlową. Nakaz, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, nie znajduje zastosowania,jeżeli przepisy prawa powszechnie obowiązującego nakazują ujawnienie tajemnicy.
2. Obowiązek poufności nie odnosi się do informacji, co do których Strona zobowiązana do poufności udowodni, że były one jejuprzednio znane albo że są ogólnie znane, lub że zostały udostępnione przypadkowo przez osoby trzecie, bez naruszeniaobowiązku poufności.
§8Postanowienia końcowe
1. Oświadczenia woli lub wiedzy, korespondencja oraz zmiany Umowy i jej wszelkich załączników wymagają formy pisemnejpod rygorem nieważności.
2. W sprawach w Umowie nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy [ODNOŚNIKI DO PRZEPISÓW] oraz inne obowiązujące przepisyprawa polskiego.
3. Umowę zawarto w [LICZBA] jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
4. W razie różnicy zdań na tle wykonania Umowy Strony będą się starały rozwiązać spór w drodze negocjacji. Jeżeli nieprzyniesie to pozytywnych rezultatów, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów, związanych z Umową i jejwykonaniem, jest sąd powszechny właściwy dla siedziby [STRONA A].
[PODPISY I DANE REPREZENTANTÓW]
Załączniki:
[LISTA ZAŁĄCZNIKÓW]
Umowa dodatkowa do Umowy Koncesji na roboty budowlane precyzuje dodatkowe aspekty współpracy między Stroną A i Stroną B. Dokument zawiera kluczowe zapisy dotyczące terminu wykonania umowy, wynagrodzenia, postanowień poufności oraz rozstrzygania ewentualnych sporów.